建设工程施工合同文本法律知识_建设工程施工合同文本法律规定
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的合同终止及索赔方式。合同终止的情况包括发包人原因引起的合同终止，如拖欠进度款等。承包人在合同终止后有索赔权利，可索赔已完工程价款、退场费用等，并有权要求赔偿预期可得利益的损失。若合同未采用示范文本，承包人可依据相
工期延误的法律争议及防范对策。根据《建设工程施工合同》示范文本的规定，工期延误可能因发包人未按时支付工程款而导致。实践中，这种情况常引发争议。承包人需承担举证责任，证明发包人违约导致工期延误。为防范争议，承包人可采取拍摄施工进度的方式固定证据。这样做
承包人在施工过程中可以收集的证据资料，包括往来信件、合同文件、签证文件等，可作为证明工期延误原因的证据。同时，承包人可以依据合同约定、详细进度计划、变更指令等向业主提出工期索赔。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，特定情况下工期延误的费用和延
《合同法》第九十八条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”示范文本通用条款中，也对此有同样的规定，因此，施工单位在解除合同后，仍然享有按约向发包人结算工程款的权力。“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（二）
制定《协议书》并单独作为文本的一个部分，主要有以下三个方面的目的：一是确认双方达成一致意见的合同主要内容，使合同主要内容清楚明了;二是确认合同主体双方并签字盖章，约定合同生效;三是合同双方郑重承诺履行自己的义务，有助于增强履约意识。下面就《协议书》的内
遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建
有一些施工企业法律意识较为淡薄，他们觉得反正现在的施工合同都是套用建设部《建设工程施工合同》示范文本，没必要修改了。例如，对于工程变更追加造成工期顺延的具体计算方式，通用条款就没有规定。建筑公司则以工程有追加变更为由抗辩，不同意扣款并诉至法院要求某银
除了约定仲裁条款外，当事人还要以在合同中约定合同纠纷的管辖法院，即协议管辖。目前签订的国内建设工程施工合同，普遍采用《建设工程施工合同》示范文本。在当代的社会，关系房地产单位发生建设工程施工合同纠纷的时候，首先是可以私底下进行协商的，毕竟这样的一种纠
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一)
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包方与承包方就合同内
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款组成。
根据《建设工程施工合同2013年示范文本》和《标准施工招标文件2007年版》的规定，工期索赔的时限为28天。如果承包人未在规定的时限内提出索赔请求，将丧失要求追加付款和延长工期的权利。工期索赔的目的是为了免除或推卸承包人对工期延长的责任，并进行费用损
目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。
依据我国相关法律的规定，建设施工合同一般是自签订时而立的，合同成立就生效，如果是附条件或者时间的，条件或者时间达成时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。根据示范文本中通用条款的规定，建设施工合同解除后，施工单位还应妥善
工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》 示范文本的，其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期;如未使用的，应当参照约定之。以拖欠1000万工程款 以日万分之三计息，年息可达百万，的确是