承包人可以收集的证据资料
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收法律知识

承包人可以收集的证据资料

点击数:18 更新时间:2025-03-08

 
411207
我们都知道在建筑工程中,如果是发包人的原因导致工期延误的,承包人想要得到赔偿,应该收集哪些证件资料呢?今天,手心律师网小编就为您整理了“因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据”的相关法律知识,希望对您有所帮助。

1. 往来信件和会议纪要

承包人可以收集双方往来的信件以及各种会议、会谈的纪要,作为证据资料之一。

2. 合同文件和签认记录

承包人可以收集招标文件、施工合同文本及附件、补充协议等文件,以及经认可的施工进度计划书、工程图纸和技术规范等签认记录,作为证明工期延误原因的证据。

3. 签证和相关文件

承包人可以收集发包人或工程师签认的签证文件,以及气象资料、工程检查验收报告、技术鉴定报告等文件,作为证明工期延误原因的证据。

4. 记录和证明

承包人可以收集工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明,以及国家有关法律法令政策性文件,作为证明工期延误原因的证据。

5. 施工进度和工程核算资料

承包人可以收集施工进度计划和实际施工进度记录,施工现场的相关文件和工程照片,以及工程核算资料、财务报告和验收报告等文件,作为证明工期延误原因的证据。

6. 图片和录像、备忘录和口头指示记录

承包人可以收集工程相关的图片和录像资料,备忘录和口头指示的记录,以及书面确认的文件,作为证明工期延误原因的证据。

7. 投标前提供的资料

承包人可以收集发包人在投标前提供的现场资料和参考资料,作为证明工期延误原因的证据。

8. 其他相关资料

承包人可以收集官方发布的物价指数、汇率、规定等其他相关资料,作为证明工期延误原因的证据。

工期索赔的具体依据

承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有以下几点:

1. 合同约定或双方认可的施工总进度规划

承包商可以依据合同约定或双方认可的施工总进度规划,作为工期索赔的依据之一。

2. 合同双方认可的详细进度计划

承包商可以依据合同双方认可的详细进度计划,作为工期索赔的依据之一。

3. 合同双方认可的对工期的修改文件

承包商可以依据合同双方认可的对工期的修改文件,作为工期索赔的依据之一。

4. 施工日志和气象资料

承包商可以依据施工日志和气象资料,作为工期索赔的依据之一。

5. 业主或工程师的变更指令

承包商可以依据业主或工程师的变更指令,作为工期索赔的依据之一。

6. 影响工期的干扰事件

承包商可以依据影响工期的干扰事件,作为工期索赔的依据之一。

7. 受干扰后的实际工程进度

承包商可以依据受干扰后的实际工程进度,作为工期索赔的依据之一。

《建设工程施工合同(示范文本)》确定的可以顺延工期的条件

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项的规定,以下情况导致工期延误和(或)费用增加时,由发包人承担延误的工期和(或)增加的费用,并应支付承包人合理的利润:

1. 未能按合同约定提供图纸或图纸不符合约定

如果发包人未能按合同约定提供图纸,或所提供的图纸不符合合同约定,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

2. 未能按合同约定提供开工条件

如果发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

3. 测量基准点和书面资料存在错误或疏漏

如果发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

4. 未能及时同意开工通知

如果发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

5. 未能按约定日期支付款项

如果发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

6. 监理人未按约定发出文件

如果监理人未按合同约定发出指示、批准等文件,导致工期延误和(或)费用增加,发包人应承担责任。

7. 其他约定的情形

根据专用合同条款的约定,其他情形导致工期延误和(或)费用增加的,发包人应承担责任。

如果因发包人原因未按计划开工日期开工,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。如果因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划

延伸阅读
  1. 准确选择被告
  2. 无合同拖欠包工头工程款纠纷的法律处理方式
  3. 工程审计时间要求
  4. 工程分包甲方的注意事项
  5. 实际施工人冒用公司名义签订承包合同应怎样承担责任

建筑工程施工热门知识

  1. 工期延长申请报告
  2. 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题
  3. 法律咨询:建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更原因
  4. 建设工程质量保证金返还时间的约定
  5. 屋面防水工程的类型
  6. 监理合同管理的方法
  7. 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本