因迟延交房,北京一开发商被判替退房人还贷
手心律师网首页 > 法律知识 > 房地产 > 业主权利 > 区分所有权法律知识

因迟延交房,北京一开发商被判替退房人还贷

点击数:29 更新时间:2024-08-27

 
157791
购房人因开发商迟延交房而退房后,银行贷款究竟应该由谁来还?今天,北京市某区人民法院对这起银行起诉退房人的借款合同纠纷案件进行了公开宣判,判决解除了银行与购房人的借款合同,并判决开发商向银行偿还1200余万元的贷款本金和相应利息、罚息。法院审理查明,2002年9月,被告张某为投资需要而向被告一家房地产开发商购买了4套写字楼和1套公寓,为此,张某向北京一家银行申请了1500万元贷款。

开发商违约导致商品房买卖合同解除,银行贷款合同亦应解除

2003年4月,张某与开发商签订了一份房屋买卖合同,约定2003年4月交房。然而,由于2003年的“非典”疫情,交房日期被推迟到了2004年7月。因此,张某提出退房要求,但开发商以“非典”为由拒绝了他的要求。北京市第二中级人民法院认为开发商延期交房构成违约行为,因此判决解除了张某与开发商的房屋买卖合同。

银行要求解除贷款合同并追偿拖欠款项

然而,合同解除后,张某却发现自己被贷款银行起诉。银行认为,根据张某的贷款申请,他们向张某提供了总计1500余万元的贷款。因此,银行认为,在张某退房后,他们没有理由继续占用这笔贷款。银行要求解除贷款合同,并要求张某偿还拖欠的1200余万元贷款本金、利息和罚金。同时,开发商和张某的妻子徐某作为担保人,也应承担连带清偿责任。

双方争议焦点:责任归属和还款义务

在庭审中,张某和徐某主张,他们并未实际使用银行贷款,本案纠纷源于开发商的违约行为,贷款实际上是由开发商占用的,因此,开发商应承担全部责任。

开发商辩称,在银行与张某的贷款合同中,他们只是一个保证人。根据合同约定,只有在张某无法偿还贷款的情况下,开发商才有连带还款义务。开发商并未独立承担还款责任。此外,即使开发商承担了保证责任,根据担保法的规定,他们也有权向张某追偿。

法院判决:开发商应承担赔偿责任,银行贷款合同解除

经法院审理,法院认为,涉案商品房买卖合同实质上是一份借款合同。在商品房买卖合同解除的情况下,借款合同失去了存在基础,因此也应解除。这种解除情况属于法定解除,必须经过法院判决确认。由于银行的贷款是直接划至开发商账户,当借款合同被确认解除后,开发商应将占用的贷款直接归还银行。

在本案中,开发商的违约行为导致商品房买卖合同被确认解除,因此开发商应承担相应的赔偿责任,即向银行支付利息和罚息。被告张某和徐某无需向原告银行返还贷款或承担保证责任。

延伸阅读
  1. 开发商逾期交房引发纠纷,法院判决驳回购房者的诉讼请求
  2. 开发商承诺的配套没有能要求退房吗
  3. 定金与订金
  4. 如何维权开发商拖欠违约金
  5. 延期交房开发商会通知业主吗

业主权利热门知识

  1. 地役权合同的生效条件
  2. 物业不作为,业主如何维权
  3. 一、办理入住手续
  4. 地役权的设立形式
  5. 房屋保修期的定义和概述
  6. 业委会:组织和权力
  7. 业主委员会的权利和义务
业主权利知识导航

房产纠纷解决方案

  1. 保障性住房申请
  2. 小区停车位的归属权
  3. 房屋相邻关系
  4. 购买小产权房的风险
  5. 房屋的出卖方违约后的救济
  6. 开发商未取得许可证的商品房买卖
  7. 借名买房纠纷

买卖租房合同下载

  1. 经营场所租赁合同范本
  2. 居间买卖合同范本
  3. 购房买卖合同范本
  4. 个人房屋买卖合同范本