开发商逾期交房引发纠纷,法院判决驳回购房者的诉讼请求
手心律师网首页 > 法律知识 > 房地产 > 房屋买卖 > 购房指南法律知识

开发商逾期交房引发纠纷,法院判决驳回购房者的诉讼请求

点击数:6 更新时间:2025-06-15

 
415034

案情概述

王先生与上海虹口区一小区的开发商签订了《商品房买卖合同》,约定开发商应在2013年8月31日之前交房。然而,交房日期将近时,开发商未能按时交房,导致王先生向法院提起诉讼,要求开发商支付逾期交房违约金。

开发商的辩称

开发商辩称逾期交房是由政府调整项目验收流程所致,因此不应承担违约责任。他们指出,《商品房买卖合同》中约定了因法规、政策的调整或政府部门的原因、非出卖人的原因所致,开发商可据实延期交房。开发商还通过公告向业主发布了关于交房时间调整的通知,并且王先生在当天签收通知后未提出异议。

法院的判决

法院认为,《商品房买卖合同》是有效合同,双方都应严格履行合同中的义务。根据该合同的规定,因政府审批政策及流程的变更,非因卖方的原因所致,可以据实延期。因此,法院判决驳回了王先生的诉讼请求。

律师的分析

律师徐-桐指出,《商品购房买卖合同》是基于真实的意思表示,且符合法律的规定,因此合同是合法有效的。根据我国《合同法》第六条的规定,当事人应当基于合同的规定,按时按质履行相应义务。在本案中,双方就交房逾期有明确的约定,即开发商可以据实延期交房,如果逾期是由于法规、政策调整等原因造成,开发商无需承担违约责任。此外,开发商通过公告告知购房者,并且王先生在收到通知后未提出异议,因此开发商没有违反合同规定,无需进行赔偿。

延伸阅读
  1. 被告辩称款项为约定款项,原告主张委托法律关系证据不足
  2. 被逼打欠条实际未欠钱被起诉怎么办
  3. 房屋买卖纠纷判决书是什么
  4. 无单放货引发的纠纷(一)
  5. 原告于x与被告李x离婚财产纠纷一案

房屋买卖热门知识

  1. 已出租的房地产抵押办理流程及注意事项
  2. 银行审查购房贷款时的二套房认定标准
  3. 关于规范商业性个人住房贷款中第二套住房认定标准的通知
  4. 无效房屋买卖的赔偿计算方法
  5. 如何安全出售二手房
  6. 离婚之后能立马买房吗
  7. 婚前一套房,婚后再买,算二套房吗
房屋买卖知识导航

房产纠纷解决方案

  1. 保障性住房申请
  2. 小区停车位的归属权
  3. 房屋相邻关系
  4. 购买小产权房的风险
  5. 房屋的出卖方违约后的救济
  6. 开发商未取得许可证的商品房买卖
  7. 借名买房纠纷

买卖租房合同下载

  1. 经营场所租赁合同范本
  2. 居间买卖合同范本
  3. 购房买卖合同范本
  4. 个人房屋买卖合同范本