工程停工索赔的合法依据

根据国家法律规定，工程停工可以由施工方向业主提出索赔，具体情况包括以下几种原因：

一、业主单方终止施工合同

如果工程停工是由于业主单方终止施工合同引起的，施工方有权向业主提出停工索赔。

二、业主资金原因导致工程停工

如果工程停工是由于业主资金原因导致工程进度款无法支付，施工方有权向业主提出停工索赔。

三、业主意图变更设计或设计资料不全

如果工程停工是由于业主意图使设计大面积变更或设计资料不全导致的，施工方有权向业主提出停工索赔。

四、不可抗力因素导致工程停工

如果工程停工是由于战争、地震等不可抗力因素导致的，施工方有权向业主提出停工索赔。

在实际施工中，前三种情况是最常遇到的。

工程停工索赔的费用计算

如果工程终止后无法继续进行，施工单位将撤离施工现场，并有权向业主索赔以下费用：

第一、工程撤离现场的直接费用

包括工人撤场费、施工现场周转材料转移费和施工机械转移费。

工人撤场费的计算方法为：工程停工时在施工人数乘以单人路费加单人餐费。

施工现场周转材料转移费的计算方法为：工程停工时在场周转材料数量乘以单件转移费用。

施工机械转移费的计算方法为：停工时在场机械数量乘以单台机械拆除撤场费加单台机械转场运费。

第二、工程撤离现场的间接费用

包括现场管理人员的工资费用和行政办公费用。

间接费用的计算方法为：直接费用乘以本地区现场经费费率。

第三、预期利润

因为工程停工撤场，施工单位无法实现预期利润，可向业主提出索赔。

索赔数额可根据工程中标书向业主提出，具体数额可协商或提请仲裁或申诉。

工程停工后的索赔

如果根据业主要求，工程停工的因素消除后可以继续进行，施工单位将在施工现场停工待命，并有权向业主提出以下索赔：

第一、停工待命人工费的索赔

因为停工原因消除后工程仍需继续进行，施工工人不能离开现场，造成大量窝工。费用计算方法为：离工期间工人工资数额乘以窝工人数乘以窝工工日。

第二、停工期间周转材料的租赁费

如果施工单位租赁了周转材料，停工期间的材料租赁费对施工单位造成损失，需要详细计算。

总之，根据具体情况，工程停工索赔的费用可以根据法律规定进行计算和索赔。