工程索赔报告法律知识_工程索赔报告法律规定
索赔成立的前提条件。承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。发包人
工程索赔报告是指在工程合同履行过程中，一方因对方未能履行合同或其他非自身因素而遭受经济损失或权益损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。工程索赔报告范本一般包括工程费用索赔报告和相关证明材料。索赔的程序一般包括向监理工程师发出索赔
建筑工程索赔报告主要包括总论部分、合同引证部分、索赔额计算部分、工期延长论证部分和证据部分。总论部分包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求和报告书编写审核人员。合同引证部分是索赔成立的基础，包括索赔事项处理过程、索赔通知书时间、合同条款引证和附带证据资
索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认
工程索赔的处理原则包括：以合同为依据、及时合理处理索赔、注意资料的积累、加强索赔的前瞻性。承包方索赔的程序包括：提出索赔意向通知、提交索赔申请报告及有关资料、审核索
监理工程师审核施工单位的索赔申请：接到施工单位的索赔意向通知后，监理工程师应建立自己的索赔档案，密切关注事件的影响，检查施工单位的同期记录时，随时就记录内容提出他的不同意之处或他希望应予以增加的记录项目。在接到正式索赔报告后，认真研究施工单位报送的索
在建设工程中，经常会遇到工程停工的问题。根据建设工程通用条款36.2规定，承包人在索赔事件发生后的28天内，需要向工程师提出延长工期和/或补偿经济损失的报告和相关资料。工
承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。发包人延误支付期限造成承包
把工程质量报告交给质检部。财务损失报告交给保险公司申请理赔。
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。
索赔报告是承包人向发包人提出索赔的书面文件，是承包人对索赔事件的明确表示，是双方协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要文件，索赔报告应该符合情理，逻辑性强，结构严谨，有证据说明索赔事件，同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果，能使工程师、业主正确认
工程索赔证据要证明的内容是：索赔事项的发生、索赔存在的依据；施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据有：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、付收款凭证；工程
索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。它们不仅是承包商投
当出现索赔事项时，出租方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向承包方正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，承包方有权拒绝出租方的索赔要求。在索赔通知书发出后的28天内，向承包方提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料。在收到承包送交的索赔