工程延期开工是否有权利主张索赔?
点击数:26 更新时间:2024-02-17
工程延期开工是否可以索赔及处理方式
一、工程延期开工的索赔情况
根据工程延期的原因,可以确定是否可以进行索赔。如果是由于发包人的原因造成的延期开工,承包人有权要求赔偿。根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定,如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定,如果因发包人的原因导致工程中途停建、缓建,发包人应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、建筑工程逾期的处理方式
承包方应按照合同规定的时间如期完工和交付。如果由于承包方的原因导致工程逾期交付,承包方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、支付利息以及赔偿给发包方造成的损失等。建设工程承包人在合同履行过程中应承担以下责任:(一)按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。(二)受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。(三)保证建设工程质量达到合同约定的标准。如果因施工人的原因导致建设工程质量不符合约定,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。如果经过修理或返工、改建后导致逾期交付,施工人应承担违约责任。如果因承包人的原因导致建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害,承包人应当承担损害赔偿责任。(四)如果包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告。如果经催告仍不付款,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。
三、工程延期的原因
工程延期的原因包括但不限于以下情况:(一)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件。(二)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,导致工程不能正常进行。(三)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,导致施工不能正常进行。(四)设计变更和工程量增加。(五)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。(六)发生不可抗力。(七)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。一般来说,如果建设工程延期开工是由发包人的原因造成的,施工单位可以向发包单位索取赔偿。以上是关于工程延期开工是否可以索赔的相关内容。如有任何疑问,请咨询专业律师。