房地产开发中行政规划的风险应当由谁承担
手心律师网首页 > 法律知识 > 房地产 > 其它房产知识 > 房地产开发法律知识

房地产开发中行政规划的风险应当由谁承担

点击数:30 更新时间:2024-08-22

 
158465
在房地产开发中,因为行政规划的不确定性,所在存在一定风险,那么房地产开发中行政规划的风险应当由谁承担,关于房地产开发中行政规划的风险的法律规定有哪些呢?下面,为手心律师网小编整理了关于房地产开发中行政规划的风险的法律知识,供大家学习参考。

房地产开发中行政规划的风险责任分析

案情

1999年3月18日,某县文化馆与某县**实业发展有限公司签订了一份《某县文化馆房屋开发合同书》,约定原告提供土地给被告改建开发,被告无偿提供建筑面积为1360㎡的一至八层房产给原告,交付期限为12个月。然而,被告只交付了901.26㎡的一至六层房产。原告起诉要求被告交付差欠面积的房产或按现市价补偿。被告某县**实业发展有限公司辩称,未交付差欠面积的房产是由于行政规划原因造成的,即合同约定八层,但建设部门只批准六层。被告认为,双方签订的合同属于合作开发房地产合同,应共同承担风险,故应驳回原告的诉讼请求。

分歧

房地产开发中行政规划的风险应由谁承担?存在以下两种意见:1. 行政规划的风险应由开发方承担。被告某县**实业发展有限公司未按约定向原告交付1360㎡的房产,应承担交付差欠面积房产的责任或按现市价进行补偿。2. 行政规划的风险应由房屋开发合同当事人双方共同承担。双方所签合同属于合作开发房地产合同,原、被告双方应共同承担风险,被告没有违约行为,应驳回原告的诉讼请求。

评析

本人支持第一种意见,理由如下:一、根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定,合作开发房地产合同约定提供土地使用权的一方不承担经营风险,只收取固定利益。由此可见,本案双方所签合同的性质应为土地使用权转让合同,而非合作开发房地产合同。原告某县文化馆不承担经营风险,只享受固定利益。二、根据合同约定,原告某县文化馆提供土地给被告某县**实业发展有限公司改建开发,被告无偿提供建筑面积为1360㎡的一至八层房产给原告。双方约定原告提供土地使用权,被告交付1360㎡的房产,并未约定原告须承担风险。被告未交付差欠面积的房产是由于行政规划原因造成的,该风险应由被告承担。综上所述,被告某县**实业发展有限公司应承担开发过程中行政规划的风险。被告未按合同约定履行义务,构成违约,应承担交付差欠面积房产的责任或按市价进行补偿。
延伸阅读
  1. 房屋抵押利息的延期申请
  2. 房屋拆迁申请书的撰写方法
  3. 房地产开发经营业务企业所得税处理办法
  4. 被告答辩状请律师写多少钱
  5. 房地产开发企业的角色及其区别

其它房产知识热门知识

  1. 房地产虚假广告的表现
  2. 产权置换房屋办理房产证的程序
  3. 房地产开发用地的取得方式
  4. 案件概况
  5. 第一章: 城市房地产开发管理的总则
  6. 房地产评估方法及拆迁评估程序
  7. 合伙开发房地产中途退伙如何清算
其它房产知识知识导航

房产纠纷解决方案

  1. 保障性住房申请
  2. 小区停车位的归属权
  3. 房屋相邻关系
  4. 购买小产权房的风险
  5. 房屋的出卖方违约后的救济
  6. 开发商未取得许可证的商品房买卖
  7. 借名买房纠纷

买卖租房合同下载

  1. 物业公司章程模板范本
  2. 工程项目战略合作协议范本
  3. 房地产股权转让协议范本
  4. 房地产股权转让协议范本(最新版)