工程质量纠纷起诉书范本
手心律师网首页 > 法律知识 > 刑事诉讼法 > 刑事文书 > 起诉书法律知识

工程质量纠纷起诉书范本

点击数:39 更新时间:2023-10-06

 
124139
建筑工程在施工的过程中除了要注意施工安全外,最重要的是要保证工程的建设质量,工程质量关系到建筑以后的使用安全,所以工程的质量一定要符合相关的法律规定,那么工程质量纠纷起诉书是怎样的?下面由手心律师网小编为读者进行解答。

工程质量纠纷起诉书

原告:**市**溶剂有限公司

法定代表人:申**经理

被告:**市建筑工程三公司**分公司

法定代表人:尤**经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。

综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。

此致

**县人民法院

具状人:**市**有限公司

二00八年x月二十三日

延伸阅读
  1. 农村建房合同纠纷的案由定性争议
  2. 企业挂靠经营及其法律问题
  3. 拆迁房买卖纠纷法律怎么解决,有没有相关的法律规定
  4. 在发包人和承包人条款方面陷阱
  5. 如何处理商品房买卖合同纠纷

刑事文书热门知识

  1. 职务侵占罪辩护词(缓刑)的撰写方法
  2. 最高人民检察院关于刑事抗诉工作的若干意见
  3. 寻衅滋事罪诉状
  4. 信用卡诈骗刑事上诉状
  5. 法院判决书的毁损处理方法
  6. 危险驾驶罪上诉状范文
  7. 动植物检疫失职罪辩护词:疫情认定与证据不足
刑事文书知识导航

刑事诉讼解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 刑事公诉案件须知
  3. 如何申请减刑、假释
  4. 刑事诉讼中被告人应当如何拒绝辩护
  5. 立案的条件有哪些
  6. 刑事强制措施
  7. 如何申请取保候审

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本