工程合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同法律知识

工程合同

点击数:6 更新时间:2026-06-27

 
395455

一、工程名称:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,发包方(简称甲方)和承包方(简称乙方)经双方充分协商达成以下协议:

二、工程地点:

本合同涉及的工程地点为______。

三、承包项目及主要工程量:

根据工程需求,乙方将承担以下项目和工程量:

四、开工时间和竣工时间:

工程开工时间为______年_____月_____日,竣工时间为_____年_____月_____日。

五、工程价款:

工程价款为________元,根据实际工程量进行结算。

六、质量标准:

工程必须一次性验收合格。

七、工程款结算方式:

1、工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。

2、变更工程量的计价方式:

3、变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。

八、工程付款办法:

工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

九、施工中甲方职责:

甲方负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需协调的事宜。甲方还应配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证,并指导施工方编制工程竣工资料和组织工程竣工验收。

十、施工中乙方职责:

乙方应严格按照甲方图纸要求和施工规范进行施工,并接受甲方的质量管理监督。乙方还应在施工过程中使用符合规范要求的建筑材料和设备,并听从甲方的合理化建议。

十一、材料供应办法:

乙方自行采购所需材料。

十二、工程质量:

1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,并对不合格的部分提出返工要求,乙方必须服从。

3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修复,经再次验收通过后方可交付使用,由此造成的损失由乙方承担。

十三、工程设计变更和增减:

如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

十四、竣工验收:

工程完工后,乙方将提交验收报告、施工总结和有关资料给甲方组织验收。

十五、竣工决算:

竣工报告批准后,乙方按照相关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料,交由甲方验收审核,决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

十六、工程施工安全:

乙方在施工过程中,应按照有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和费用。

十七、纠纷处理:

承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方应协商解决。如协商不成,可提请上级主管部门调解。若调解无效,可向法院起诉。

十八、合同的生效与终止:

本合同在双方签字盖章后即生效。工程竣工资料交清、费用结算付清后,除保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。

十九、合同份数:

本合同一式_____份,甲乙双方各执____份,具有同等效力。

二十、其它约定事项:

在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。

甲方(签字盖章):

法定代表人:

_____年____月____日

乙方(签字盖章):

法定代表人:

_____年____月____日

延伸阅读
  1. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(2004年9月29日最高人民法院审判委员会第1327次会议通过)(法释〔2004〕14号)
  2. 工程造价纠纷解决的途径
  3. 建设工程承包人的权利
  4. 2013年4月3日,住房与城乡住建部与工商总局发布了《建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)》(以下简称“13版合同范本”),该范本自2013年7月1日实施,废止了之前使用了14年的《建设工程施工合同示范文本(GF-1
  5. 如何解决工程项目合同纠纷

建筑工程施工热门知识

  1. 建设工程项目管理试行办法
  2. 越级承包
  3. 工程质量和验收
  4. 一、违法分包建设工程的合同无效情况
  5. 房地产开发项目验收的法律要求
  6. 工程部职责及工程部经理岗位职责
  7. 法律咨询:建设工程协调的三大类
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 建设工程设计与施工合同范本
  2. 泳池工程分包合同范本
  3. 建筑工程分包合同范本
  4. 工程分包合同范本