建筑设计委托合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 施工纠纷法律知识

建筑设计委托合同

点击数:39 更新时间:2025-07-06

 
363709

甲方、乙方及相关信息

委托人(甲方):
代表人:
设计人(乙方):
设计证书等级:

一、工程概况

1、工程名称:

2、设计规模:

3、建设地点:

4、承包方式:

二、设计根据

甲方交付给乙方的委托书;经上级批准的设计任务书,工程选址报告;能满足初步设计要求的勘察资料;需要经过科研取得的技术资料。甲方须保证上述资料的完整性和合法性,不得随意变更。

三、甲方的义务

1、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

2、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

3、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改。

5、甲方应按合同规定的时间支付设计费。

四、乙方的义务

1、设计草图交付时间

乙方必须在指定日期之前向甲方交付设计草图。

2、设计效果图交付时间

乙方须在指定日期之前向甲方提交设计效果图。

3、施工图设计文件交付时间

乙方须在指定日期之前向甲方交付施工图设计文件。

4、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

5、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

6、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改。

五、设计变更

1、甲方要求修改设计

甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按一定金额增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2、重大变更的情况

原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按一定办法计算。

3、中途停止设计

甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付定金、设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时终止合同关系。

六、设计费

1、设计费金额

本合同的设计费暂定为一定金额。

2、定金支付

订立合同当天,甲方应向乙方支付设计费的一定比例作为定金,合同履行后,定金抵作设计费。

3、设计草图阶段支付

甲方应在乙方提交平面设计草图方案后一定时间内支付设计费的一定比例。

4、设计效果图阶段支付

甲方应在乙方提交设计效果图后一定时间内支付设计费的一定比例。

5、施工设计图阶段支付

甲方应在乙方提交施工设计图时结清全部设计费。

七、保密

1、设计文件保密

未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。若须在本工程的关联项目上使用,须经乙方同意。

2、设计版权保护

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

八、违约责任

1、甲方违约责任

由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日一定金额计算增付设计费。

2、甲方支付违约金

甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,甲方应向乙方偿付相当于设计费的一定比例的违约金。

3、乙方违约责任

由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,乙方应向甲方偿付相当于设计费的一定比例的违约金。

4、乙方继续完善设计任务

因乙方设计原因导致工程返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

九、其它

1、合同生效与失效

本合同在双方代表签字后生效,全部设计任务完成后失效。

2、合同份数

本合同一式一定份,甲乙双方各执一定份;送一定份给工程所在地建设单位留存。

3、争议解决

在合同履行中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

4、补充协定

本合同如有未尽事宜,双方共同协商,协商一致作出的补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

延伸阅读
  1. 建设工程设计合同纠纷案件分析
  2. 甲方不按照合同建筑设计图纸施工应该承担哪些责任
  3. 赔偿纠纷:工程设计质量不合格
  4. 招标代理机构是否有权收取中标人费用
  5. 建筑设计合同终止条件有哪些?

建筑工程纠纷热门知识

  1. 如何防范拖欠工程款
  2. 工程款的时效规定
  3. 5部要求切实解决建设领域农民工工资拖欠
  4. 单位主张工期顺延的条件
  5. “三包一靠”的法律含义与区别
  6. 工程变更及擅自使用的工程质量责任
  7. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(2004年9月29日最高人民法院审判委员会第1327次会议通过)(法释〔2004〕14号)
建筑工程纠纷知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本