工程款支付申请法律知识_工程款支付申请法律规定
发包人未按约定支付工程价款，承包人有优先受偿权。除非工程性质不适合折价或拍卖，承包人可以与发包人协议折价，也可以申请法院拍卖工程。工程价款优先受偿。优先受偿权行使期限为工程竣工后六个月，未竣工则为施工合同约定的竣工后六个月。优先受偿范围包括工程合同约
若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。若发包人未按期支付工程进
工程款优先权优先于抵押权和优先于当事人申请保全后针对该财产的债权，承包人为建设工程所垫付的费用是否具有优先受偿的权利，法律没有明确规定。在法定优先权成立后，承包人应向发包人发出催告通知，要求其在合理期限内支付工程价款。行使法定优先权有两种方式：。如果
按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
建设工程价款优先受偿权在任何情况下均不得放弃。第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将
工程款优先受偿权是指承包方依据合同的要求完成施工后，发包有不支付工程款，经催告后逾期不支付的，承包方向法院申请对工程进行拍卖，所得款项优先偿还工程款的情形。第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾
为了确实解决拖欠工程款的问题，保障承包人价款债权的实现，本条规定了发包人未按约定支付价款，经承包人催告后在合理期限内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。竣工验收合格后，发包人应当按照约定支付价款。发包人
建筑工程款的支付一般分为预付款和进度款两个流程。预付款用于购置材料、设备、租赁施工设备以及组织施工队伍等费用。预付款支付流程包括施工单位提交支付申请表给预算专员，预
在工程欠款中，欠款人一般都处于比较强势的地位，在欠款人比较强势的情况下，被欠款人一般都会主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决，争取能够达成还款协议。发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。在履行合同过程中，发包人需要将一部分工程款支付
因为留置权仅仅适用于动产，不适用于不动产。《合同法》第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法
欠工程款不还法院经过审理后会判决对方给付应计的工程款，如果对方依然不履行判决是可以申请法院强制执行的。只有在法律制度设计时强化主管部门对造价支付的监督管理，并成为对拖欠工程款的强化的法律约束，才能依法解决久治不愈的工程款拖欠的顽症。
进行工程建设时，需要临时占用土地的，需要提出申请，由建设单位和经济集体协商签订合同，并且按合同约定给予补偿。土地使用者应当根据土地权属，与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补
根据《合同法》286条规定，如果发包人未按照约定支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付。如果发包人逾期不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，或者申请人民法
依据我国相关法律的规定，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。工程完工且未拖欠农民工工资的，施工总承包单位公示30日后，可以申请注销农民工工资专用账户，账户内余额归施工总承包单位所有。