建设工程施工合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程发包和承包法律知识

建设工程施工合同

点击数:42 更新时间:2025-09-05

 
428565

一、工程概况

工程名称:[工程名称]

工程地点:[工程地点]

工程内容:[工程内容]

二、工程承包范围

[工程承包范围]

三、合同工期

开工日期:______年____月____日

竣工日期:______年____月____日

合同工期总日历天数为____天。

四、质量标准

质量标准为合格,争创优良。

五、合同价款

合同价款为_____万元(主体工程预算价)。

六、执行规定

本合同执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

七、发包人工作

1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

八、承包人工作

1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

九、材料

所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十、质量和验收

中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十一、安全施工

承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。

十二、合同价款及支付

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十三、工程预付款

合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承包人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十四、进度工程款支付

每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

十五、完工结算

完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十六、质量保修金

完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。

十七、违约、索赔、争议

1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_____人民法院进行裁决。

十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。

十九、未尽事宜,双方另行协商。

二十、本合同一式____份,双方各执____份。

发包人:
住所:
代表:
电话:
______年____月____日

承包人:
住所:
代表:
电话:
______年____月____日

相关标签: 材料采购合同
延伸阅读
  1. 拖欠工程款利息的计算方法
  2. 建设工程合同的定义和主体
  3. 工程欠款的司法解释
  4. 答辩人:周**,男,39岁,汉族,住黄*区黄*办事处周花园社区h
  5. 预付工程款的定义

建筑工程承包热门知识

  1. 仲裁机关对施工合同解除的效力
  2. 实际施工人是否享有工程款优先权的法律问题
  3. 建设工程施工合同无效,承包人是否享有工程价款优先受偿权?
  4. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
  5. 工程合同纠纷:关于质保金返还时间的约定问题
  6. 建设工程施工合同存在权利不对等的问题
  7. 建设工程施工合同案由的定义和内容
建筑工程承包知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 建设工程劳务分包合同参考文本
  2. 建设工程劳务施工合同范本
  3. 工程施工劳务合同范本
  4. 工程技术管理规章制度范本