如何确定建设工程的开工、竣工时间
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收法律知识

如何确定建设工程的开工、竣工时间

点击数:23 更新时间:2025-03-22

 
353888

如何确定建设工程的开工、竣工时间

1、建设工程施工合同实际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

2、建设工程的竣工时间如何确定。

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

3、建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

如何确定建设工程的开工、竣工时间?点击#找律师#,可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务!!私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰!

法律咨询选择本地律师的优势~

这是因为当地律师熟悉当地的法律制度、法院执法风格以及潜规则,对于处理案件时会将这些因素纳入考虑,以便更好地为你争取利益。此外,当地律师还有丰富的人脉资源,可以为你牵线搭桥,提高办事效率。

延伸阅读
  1. 主体验收需要达到什么条件
  2. 建设工程竣工验收的条件
  3. 建设工程竣工验收有哪些步骤
  4. 验收竣工的工程具备哪些条件
  5. 商品房验收法律有什么规定

建筑工程施工热门知识

  1. 建设工程合同无效的连带责任种类
  2. 建筑工程承包合同
  3. 办理建筑工程许可证的条件
  4. 水利工程承包合同
  5. 未取得建设审批手续的施工合同的效力认定
  6. 发包方(甲方):
  7. 工程监理服务期限的法律规定
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本