什么情况下单位可以主张工期顺延
手律网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工管理法律知识

什么情况下单位可以主张工期顺延

点击数:12 更新时间:2020-05-25

 
31962
工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,并且订立了双方如何遵守该合同,并且具备违约惩罚措施,当我们在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致我们无法正常施工的情况下,我们可以申请,工期顺延,例如下雨等自然因素,还有就是停水、停电等甲方原因。这样我们就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

什么情况下单位可以主张工期顺延?

有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。

1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:

报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备三通一平施工条件等。

关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。

2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

4、设计变更和工程量增加。

5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

6、发生不可抗力事件。

不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

7、隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查。

8、建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。

工期顺延的确认程序:

承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。

当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。

延伸阅读
  1. 房屋装修延期终止起诉多久判决
  2. 什么是工程延误
  3. 电子元件加工合同范本
  4. 工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么
  5. 建筑工程工期索赔规定

建筑工程施工热门知识

  1. 工程签证有时效规定吗
  2. 施工承包合同的注意事项有哪些
  3. 未递交竣工资料的情况下起诉应该如何处理
  4. 建筑工程质量四要素指什么
  5. 装饰装修施工合同范本
  6. 建筑工程施工合同纠纷的特点有哪些
  7. 开发商的“五证二书”指的是什么
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本