工程承包合同模板是怎样的
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程承包合同法律知识

工程承包合同模板是怎样的

点击数:21 更新时间:2024-04-25

 
31395
工程建设在我国是非常多的,大到国家的重点工程项目,小到房屋的建设等都属于工程建设,进行工程建设时就要签订承包合同,很多工程承包合同都是有模版可以参考的,那么工程承包合同模板是怎样的?下面由手心律师网小编为读者进行解答。

工程承包合同模板的要求

一、工程承包合同模板的当事人

甲方:XXX发包人

乙方:XXX承包人

甲乙双方经过协商一致,制定以下条款,并确保双方遵守执行。

二、承包项目

1. 承包项目包括:本工程地块土方的开挖、运输和平整。

2. 承包方式:包括挖掘、运输和平整,严禁转包。

三、承包价格

开挖和运输土方的价格为每立方米(石砂)。

四、工期要求

1. 按照图纸要求进行开挖,施工开始日期为月日,在天内完成基地土方的挖掘、运输和填土,且必须按照图纸要求进行平整。

五、质量与施工要求

1. 基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等必须符合设计图纸要求,偏差应控制在施工规范允许范围内。

2. 必须建设良好的水沟和排水设施,位置、尺寸和标高必须符合设计要求。

3. 在回填土方时,必须清除草皮、杂物和排除积水,并进行分层夯实,夯实后的密实度必须达到设计要求。

4. 土方挖掘完成后,必须经过设计、建设(监理)公司和质监站的检查,符合要求才能算作合格;否则,应承担整修和返工费用。

六、安全要求

1. 乙方在开工前必须对本工种工人进行安全思想教育,并记录安全注意事项。

2. 乙方必须严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则造成的安全事故由乙方负责。

3. 乙方必须遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥,以及上级有关部门的监督管理。

4. 开挖的土方必须按指定的地点堆放,以确保施工道路畅通。

5. 在雨季施工时,必须注意边坡的稳定性,加强检查工作,必要时可以适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6. 如果发现地下水或预埋管道、电缆线等情况,必须及时报告工地负责人,并采取排水防水和其他措施。

七、结算方式

采用现金支付形式,开挖完成并经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解

如发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人(甲方):

承包班组长(乙方):联系电话:

联系电话:

年月日年月日

工程承包中发包方的责任

1. 办证责任:办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。

2. 工程定点责任:确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

3. 三通一平责任:开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。

4. 物资保证责任:按照双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。

5. 经费保证责任:向经办银行提交拨款所需的文件,对于实行贷款或自筹的工程,发包方要保证资金供应人按时办理拨款和结算,如果不按合同规定时间拨付工程款,应支付逾期付款违约金。

6. 技术保证责任:发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并按照合同规定的时间和份数交付给承包方。

7. 施工监督责任:发包方应派驻工地代表,对工程进度和工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证、解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。

8. 误工赔偿责任:如果因为中途停建、缓建、设计变更或设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,发包方应承担赔偿责任。

延伸阅读
  1. 一、发包人的过错责任情形
  2. 委托施工合同
  3. 法律咨询:建设工程监理主要内容有哪些?
  4. 贾女士请求建设单位支付未付余款的法律依据
  5. 无建筑资质的包工头签订工程承包合同的效力问题

建筑工程承包热门知识

  1. 建设工程承包的法律原则
  2. 占地面积的计算方法
  3. 如何撰写房屋建筑工程承包合同书
  4. 一、签订挡墙工程分包合同的注意事项
  5. 房屋建筑承包合同书
  6. 法律咨询:发包方对采购建筑材料、建筑构配件和设备的具体操作要求
  7. 转包认定的条件
建筑工程承包知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 北京市装饰装修工程施工合同
  2. 室内装饰装修工程施工合同范本
  3. 分项工程施工合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本