工程停工索赔法律知识_工程停工索赔法律规定
a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费;b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费;c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求
索赔协议书是指在建设工程合同中，甲方因中途停工而提出索赔的一种书面协议。协议中应包括甲方中途停工损失的补偿办法和原则，具体停工日期和原因，工地看护费用的计算，临时设施费的补偿，剩余材料费用和周转材料停止补偿的计算，以及施工机械停职的补偿。根据《中华人
在建设工程中，经常会遇到工程停工的问题。根据建设工程通用条款36.2规定，承包人在索赔事件发生后的28天内，需要向工程师提出延长工期和/或补偿经济损失的报告和相关资料。工
根据《民法典》的相关规定，建筑工程停工承包人在索赔时需要向工程师发出索赔意向通知。工程师对承包人的索赔申请进行审核，如果认可该项索赔，会通知承包人。发包人需要审批工
工程延期开工是否可以索赔需要根据延期原因来确定。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，如果是发包人原因导致的延期，承包人可以要求赔偿停工、窝工等损失。建筑工程逾期
施工索赔的依据包括《民法典》和《民事诉讼法》。根据《民法典》第八百零三条规定，如果发包人未按照约定的时间和要求提供必要的条件，承包人可以延期工程并要求赔偿停工、窝工
根据《民法典》的相关法律依据，当工程停工时，承包人可以向工程师发出索赔申请。工程师对该索赔申请进行审核并认可后，通知承包人。发包人需要审批工程师的索赔处理证明，最
当承包人因发包人原因停工而遭受损失的，应该在合同约定的时间内提出索赔请求，否则将可能失去索赔权利。事实上，对承包人而言，当因发包人原因停工导致损失的，在事发后及时提出索赔要求，不但利于证据的收集和保存，而且也不会错过索赔时间，导致不必要的纠纷。
工程停工索赔条件是指导致工期和费用变化的各种事件。承包商可以索赔的事件包括发包人违反合同、工程变更、提前完成项目或缩短工期、延期支付、非承包人原因导致的暂停工、物价
当建筑工程因为一方原因停工，监理工程师收到建筑工程停工索赔申请书后，要首先明确造成停工的主要责任方和次要责任方。另外，监理单位还应该要求索赔方提供造成停工的有效书面凭证。
根据合同法规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。总之，只要承包人由于发包人工程变更，导致损失的，只要有证据材
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、
工程停工后，监理公司不能索赔，工程停工应当由发包人或者承包人向对方索赔。
因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工
项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算