建设工程合同工期法律知识_建设工程合同工期法律规定
根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的原则，双方根据本建设工程的施工协商一致，订立了建筑工程发包合同。合同包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容。建设工程发包是建设单位将建设工程任务交付给具有法定从
在建设工程中，双方没有签订书面合同会导致一系列问题。根据我国相关法律规定，建设工程合同必须采用书面形式，未签订书面合同就允许承包人进场施工属于违法行为。由于没有书面合同约定，工程的承包范围、工期、质量和结算标准等很难确认，容易引发纠纷，特别是将工程发
根据相关法律规定，建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以在获得发包人或监理人签证等确认后，约定工期顺延。如果当事人没有获得确认，但提供了相应证据证明申请过确认，承
工期是指建设一个项目或一个单项工程从正式开工到全部建成投产时所经历的时间，建设工期的计算，一般以建设项目或者单项工程的建设投产年月减去开工年月而算得。一般来说，正确认定工期，涉及开工日期、竣工日期以及工期顺延的情形等问题。所以从合法、诚实信用原则考虑
建设工程合同工期延误后，主要要看合同中是否约定延误责任，如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形，或者是由不可抗力造成，并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况，顺延工期即可，否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。其中开工日期是指发包人承包
当事人条款合同应明确发包人与承包人的名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况，承包人应具备与合同工程相对应的施工企业资质等级。该条款主要用于明确合同所指向的建设工程的内容和范围。结算款是指工程竣工后，双方对工程总价进行结算所确认的工程款
违法分包工程的，工程竣工验收合格后，当事人有约定的，按约定计算工程价款。没有约定的，按签订合同当地主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。承包人请求按照竣工
承包合同未约定工程价款结算方式的，当事人可以协商补充约定，不能协商的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结
合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。合同工期一般包含建设工期、中间交工工程的开工、竣工时间以及技术资料交付时间等。建筑合同履行日期是否是工期，要看合同中的规定，“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通
开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。所以从合法、诚实信用原则考虑，应认
出现这种情况，其根源在于双方没有签定书面合同。按照我国的《合同法》、《建筑法》等相关法律的规定，建设工程合同应当采用书面形式。在未签订书面承包合同便允许承包人进场施工，属违法行为。因没有书面合同约定，对于工程的承包范围、工期、质量及结算标准等难以确认
在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。因此，在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。合同内如果有发包人要求分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间。费用指不包含在合同价款之内的
合同工期是指建设单位与承包方在合同中约定工程建设的时间，施工方需要在约定的期限内完成工程的交付。第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、
根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。通常发包人会在合同中设置“本工程暂定开工
双方于2012年2月29日签订的**新村绿化工程施工合同，明确约定了合同工期为2012年3月29日至2012年4月8日。答辩人在合同规定的期限内完成了绿化种植义务，并通过了原告验收。此款项支付了是答辩人履行种植部分义务的工程款，是总工程款的一半，并非全部工程款。因此，根据