工程承包合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同法律知识

工程承包合同

点击数:0 更新时间:2026-06-05

 
402449

甲方信息

工程承包人(施工总承包人或专业工程承/分包人)(甲方):
代表人:
通讯地址:
联系电话:

风险提示

劳务分包人资质必须严格审查

承包方应严格审核分包人资质,否则可能导致合同无效情形。

劳务分包人信息

劳务分包人(乙方):
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
通讯地址:
联系电话:

风险提示

严格签订劳务分包合同

承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避免工期、质量问题。

合同内容

工程概况及承包工作内容

1、工程名称:

2、工程概况:

3、分包工作内容:

4、范围包括:

5、工程监理单位(全称):

6、工程质量标准:

合同工期

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、总工期为:

4、阶段性工期目标:

承包方式与工程造价

1、承包方式:

2、工序单价包含的内容:

3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复。

4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响。

合同价款的结算和支付

1、结算、决算资料:

2、合同价款的结算和决算:

3、合同价款的支付:

安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工:

2、重大伤亡及其他安全事故处理:

工程质量、验收与保修

1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。

3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

履约保证金

1、合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金。

2、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金。

施工图纸

1、甲方在开工前5天内,向乙方提供一套复印的施工图纸。

2、甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据。

材料设备的供应

(一)甲方供应的材料、设备

1、甲方供应的主要材料设备,按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算。

2、水电由乙方自行解决,若利用甲方供电的,电费按1.0元/度收取。

(二)乙方的材料、设备

1、乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的要求,并提供产品合格证明及检验材料。

2、由于乙方原因或技术需要拟代用的材料,必须报请甲方批准,超支的费用由乙方承担。

乙方驻工地代表和主要人员

1、乙方驻工地代表姓名:

2、乙方驻工地技术负责人姓名:

甲乙方的工作及责任

(一)甲方工作及责任

1、申请项目开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告。

2、编制项目实施性施工组织设计,审查乙方报送的工程施工方案,并监督实施。

3、负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

4、按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款。

5、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。

6、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

(二)乙方工作及责任

1、编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施。

2、负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作,并承担相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作。

3、服从甲方在施工中的统一调度,处理好与本工程段其他施工队伍的关系。

4、严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工,确保工程创优目标,按合同约定时间完工和交付使用。

5、时提报计量支付报表资料,办理工程价款结算和竣工结算。

6、乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。

第三条 工程检查及返工费用

乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责,并给予乙方不少于__________元/次的处罚。

第十四条 工程转包与分包

本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金。

第十五条 补充协议

1、未尽事宜的解决

本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。

2、合同的组成部分

经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成部分。

第十六条 争端与解决

1、违约处理

本合同具有法律效力,任何乙方违反合同的约定,对方均可提出协商,协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼。

2、起诉限制

在本工程业主没有拨付保留金前,乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。

3、选择法院

本合同发生诉讼,选择法院是_________ 省________市人民法院。

第十七条 合同的生效和终止

1、合同的生效

本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。

2、合同的终止

全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。

本合同一式___份,甲方___份,乙方___份,双方共同遵守。

甲方(盖章):

甲方代表(签字):

______年___月___日

乙方(盖章):

乙方代表(签字):

______年___月___日

延伸阅读
  1. 建房承包合同样本内容有哪些
  2. 垫资建筑工程合同的撰写及内容
  3. 建设工程合同无效的情形
  4. 筋单项工程承包施工合同
  5. 发包人与承包人之间的工程承包合同

建筑工程施工热门知识

  1. 合同
  2. 人防工程电气应注意事项
  3. 公路用地的法律定义
  4. 工程分包合同
  5. 竣工日期的规定
  6. 建设工程合同的基本要求
  7. 工程承包合同
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 北京市装饰装修工程施工合同
  2. 室内装饰装修工程施工合同范本
  3. 分项工程施工合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本