竣工日期的规定
点击数：50 更新时间：2026-05-24
根据相关司法解释的规定，如果建设合同没有明确约定竣工日期，那么竣工日期一般是以竣工验收合格之日为准。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定了当事人对建设工程实际竣工日期有争议时的处理方式：
（一）如果建设工程经过竣工验收合格，那么竣工日期就是竣工验收合格的日期。
（二）如果承包人已经提交了竣工验收报告，但发包人拖延验收，那么竣工日期就是承包人提交验收报告的日期。
（三）如果建设工程尚未经过竣工验收，但发包人擅自使用了该工程，那么竣工日期就是转移占有建设工程的日期。
此外，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条的规定，如果在建设工程竣工之前，当事人对工程质量产生争议，而经过鉴定后工程质量被认定合格，那么鉴定期间将顺延工期。