工程变更引发的费用和损失赔偿
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷法律知识

工程变更引发的费用和损失赔偿

点击数:103 更新时间:2026-02-24

 
362157
在古代有“朝令夕改”的政策,而在建筑工程中此类情况也时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等,当出现这种情况的时候,很多承包人不知道该怎么办,因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?手心律师网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

1. 发包人变更工程计划

根据实际情况,发包人有权变更建筑工程计划。然而,若发包人在变更计划时提供的资料不准确,未按期提供必需的勘察、设计工作条件,或修改设计,导致勘察、设计的返工、停工等情况发生,发包人应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付相应费用。

2. 工程变更增加承包人工作量

若发包人进行工程变更,增加了承包人(实际施工人)的工作量,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人应当协商处理工程变更的费用。如果协商不成,可以参照当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

3. 工程中途停建或缓建的赔偿

若因发包人的工程变更导致工程中途停建或缓建,发包人应当采取措施弥补或减少承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,并进行相应赔偿。

相关标签: 工程勘察设计
延伸阅读
  1. 我国著作权法对著作权的侵权行为的规定
  2. 交通事故导致瘫痪赔偿案例
  3. 房屋租赁损失的确定方法及相关法律规定
  4. 交通事故后的肇事车辆财产保全权
  5. 运输合同的责任分配

建筑工程纠纷热门知识

  1. 建筑工程纠纷,工程有关鉴定费用由谁出
  2. 建筑工程付款滞后索赔的法律途径
  3. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
  4. 答辩人:周**,男,39岁,汉族,住黄*区黄*办事处周花园社区h
  5. 工程欠款的司法解释
  6. 预付工程款的定义
  7. 如何合法有效解决工程款纠纷
建筑工程纠纷知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 委托付款协议书范本
  2. 网络推广服务托管协议范本
  3. 饮料采购合同范本
  4. 民间借贷还款协议书范本