工程款纠纷及应对措施

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

工程款纠纷的一种形式是发包方拖欠工程款违约纠纷。这种纠纷的法律处理相对简单，因为工程款是可以确定的。发包方无故拖欠工程款的原因可能是无力支付或没有正当理由。承包方可以通过承包人的优先受偿权和财产保全的方式提起诉讼以维护自己的权益。

2、违法分包问题引起的工程款纠纷

违法分包问题引发的工程款纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方在程序上存在违法性或实际上是转包，发包方事后不承认分包合同的合法性，从而引发纠纷。在这种情况下，承包方可以利用实际施工人的诉权解决问题，或者根据发包方已经竣工验收合格或已经投入使用的实际情况要求支付工程款。

3、竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷

竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷主要表现为：承包方递交结算文件给发包方，但未能取得递交结算文件的证据，或发包方不予答复，或发包方不予认可，从而导致工程款结算纠纷。对于这种纠纷，承包方可以通过特快专递方式向发包方邮寄竣工结算报告，并可通过公证部门对邮寄行为进行公证。如果发包方在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的期限内未提出意见，则视为认可，并应依法支付工程款。

4、建筑材料品质之争引发的拖欠工程款纠纷

建筑材料品质之争引发的拖欠工程款纠纷主要表现为：在建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，承包方有时会采用合同外的其他建材，从而引发结算纠纷。对于这种纠纷，只要发包方已经对工程进行了验收并合格，或已经投入使用，则承包方可以依法要求发包方支付工程款。

5、拖欠质保金纠纷

拖欠质保金纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包方在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发纠纷。根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包方对工程质量有异议的情况下，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按照保修合同执行。对于其他质保金纠纷，可以通过仲裁或诉讼来争取权益。

6、合同无效引发的拖欠工程款纠纷

合同无效引发的拖欠工程款纠纷主要表现为承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。如果发包方已经进行了竣工验收并合格，或虽未竣工验收但发包方已经实际使用了建设工程，则承包方可以依法要求支付工程款。

7、因延误工期发生的工程款拖欠纠纷

因延误工期发生的工程款拖欠纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应等原因导致停工、窝工、恶劣天气等，承包方要求顺延工期未经有效确认。在工程竣工后，发包方要求承包方承担工期延误责任，使案件变得复杂。对于这类纠纷，作为施工方，应尽量完善施工手续，如变更签单时应有对方代表和监理的签字。

8、因建筑工程质量不合格发生的建筑工程施工合同纠纷

因建筑工程质量不合格发生的建筑工程施工合同纠纷是由于发包方压低承包价格、承包方偷工减料谋取暴利、建材市场价格飙升、监理方与承包方串通等原因引发的。这种纠纷常常导致建筑工程质量严重问题，进而导致工程款无法支付、工程无法维修加固等僵持状态。作为发包方，可以根据建设工程施工合同约定和相关法律法规的规定，要求承包方承担工程加固维修等义务，或者在经依法催告承包方承担维修义务无果的情况下，可以另请其他施工单位进行加固维修并要求减少承包方的工程款。如果工程已经竣工验收并投入使用后，在支付工程款过程中发现工程质量存在严重问题，可以通过司法鉴定确定问题，并依法维护自己的权益。