打官司的关键在于证据收集
点击数:0 更新时间:2025-05-06
通常情况下,发包人要是没有及时支付工程款的,大多都会导致承包人停工,而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成,承包人想要通过法律途径索偿的,就需要收集相关证据资料。那么发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?手心律师小编为您总结了相关知识,供您参考,希望可以帮助到您。
当承包人准备通过法律途径追索款项时,充分收集证据资料是至关重要的。只有在向法院提起诉讼时,才能得到法院的支持并最终胜诉。
收集发包人未及时支付工程款导致工期拖延的证据资料
一般情况下,承包人可以收集以下证据资料:
- 书面催告发包人限期支付工程款。
- 如发包人逾期未支付,承包商应向发包人发出停工通知书,并在通知书中明确停工的具体时间。
- 同时,对现场设备设施和未使用的材料进行统计,制作清单,并请监理或甲方代表签字确认,以形成索取机械费和材料费的证据资料。
- 复工时,注意与对方共同确认具体的复工时间,并保留相关证据资料。
- 能够证明承包人停工损失的相关资料。通常包括以下费用的索赔:
- 人工费损失,如停工和窝工期间工人的工资、工人低生产效率带来的损失、膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用的损失。
- 材料费损失,如工期拖延导致材料价格上涨带来的差价损失等。
- 机械费损失,如工期拖延导致机械停工带来的损失、转移搬运带来的损失等相关费用。
- 工地管理费,如工期拖延导致工地管理人员工资等。
- 物价上涨带来的差价费用,如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
- 其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料,如录音录像等。