工程合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收法律知识

工程合同

点击数:23 更新时间:2026-07-22

 
400878

发包人信息

全称:

法定代表人:

住所:

联系电话:

承包人信息

全称:

法定代表人:

住所:

联系电话:

风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定,发包人有责任办理法律规定的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人还应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程所在地:

二、承包范围及承包方式

1、本合同承包范围为:工程材料与安装本

2、按照乙方提供的设计方案,甲方同意的效果图设计方案,采取包工包料包干的承包方式。

三、工程期限

1、开工日期:______年___月___日;

风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以参照相关规定具体情况:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

2、竣工日期:______年___月___日;

3、合同工期总日历天数_________天。

风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

四、质量标准

工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

五、合同造价

金额(大写):___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。

六、工程开工准备

1、施工合同经甲乙双方签署生效后,乙方应立即进场展开施工准备工作,乙方应在合同甲方规定施工工期内完成施工任务。

2、甲方须无偿提供临时用电用水,仓库供乙方工程施工时使用。

七、施工组织设计和工期

1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。

2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。

八、合同价款的支付方式

付款方式:材料进场经甲方验收合格后,甲方付至工程款总造价的80%;施工完毕后一周内验收,经验收合格7日内支付至合同总造价的95%,留5%的质保金,质保期一年满后一周内结清。

九、工程验收

验收标准:按甲方所提供设计效果图标准验收。

验收时间:乙方竣工亮灯后提交申请验收,甲方应在15天内组织验收,如在15天内未组织验收,视为验收合格。

风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

十、维修责任

1、本工程保修_______年,从验收合格之日起计算。第一年免费保修。第二年有偿保修,总维护费包干_______元收取。在保修期内,非人为原因导致损坏的,由乙方负责维修,并承担所有费用。

2、若在保修期内,工程发生故障,乙方在24小时内进行维修响应,48小时内修复。如遇风雨天及特殊情况,时间顺延。

3、合同签订后,乙方需于_______天内交总工程款的10%作为工程按期履约保证金即_______圆整(_______元)到甲方账户,于工程验收合格后7天内无息退还。

风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

十一、违约责任

乙方应保证按期完工保证施工质量,亮化照明效果应达到甲方所提供的效果图中的亮化效果,如因乙方原因验收不合格,乙方应采取积极有效的补救措施,最终达到合格要求,并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。

十二、争议的解决

本发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请有关部门进行调解;解决不了的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。

2、合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

3、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

4、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

发包人:(公章)

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

______年___月___日

承包人:(公章)

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

______年___月___日

延伸阅读
  1. 追要拖欠工程款需要的证据
  2. 建筑施工合同的履行期限
  3. 解除建筑工程施工合同协议书
  4. 工期约定及违约责任
  5. 土地出让审批手续有哪些

建筑工程施工热门知识

  1. 监理机构工程质量原则的内容
  2. 合伙协议
  3. 法律咨询:哪些建设工程必须实行监理的咨询
  4. 工程项目管理制度范本
  5. 工程承包合同
  6. 公司监理人的性质
  7. 一、施工合同的客体
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 水利水电土建工程施工合同范本
  2. 水利水电工程施工合同范本
  3. 材料买卖合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本