工程竣工日期应该怎么认定
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收法律知识

工程竣工日期应该怎么认定

点击数:25 更新时间:2025-03-17

 
353824

一、工程竣工日期应该怎么认定

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。

(一)如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。

(二)最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。

(三)最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中,若当事人恶意阻止条件成就的,视为条件已经成就。

(四)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、竣工验收五个基本条件

(一)有施工单位签署的工程质量保修书;

(二)有完整的技术档案和施工管理资料;

(三)有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告;

(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

(五)法规、规章规定必须提供的其他文件。

三、竣工日期是什么意思

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

延伸阅读
  1. 工程项目管理的法律程序
  2. 中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例
  3. 一、办理入住手续
  4. 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交哪些文件
  5. 房地产开发经营业务企业所得税处理办法

建筑工程施工热门知识

  1. 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题
  2. 建设工程管理就业前景
  3. 防范和控制施工合同风险的具体措施
  4. 建筑劳务分包给个人的效力问题
  5. 开标会议程序
  6. 屋面防水工程的类型
  7. 监理合同管理的方法
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 北京市装饰装修工程施工合同
  2. 室内装饰装修工程施工合同范本
  3. 分项工程施工合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本