点击数:12 更新时间:2020-05-25
拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用。
按照国家法律规定,有以下几种原因而造成的工程停工,施工方有权向业主提出停工索赔。
一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。
二、因为业主资金原因而造成的工程停工,即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。
三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。
四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。
在施工中经常遇到的是前三种情况。
此时,若工程终止后不能再继续进行,施工单位将撤离施工现场,施工方有权就以下费用向业主索赔:
第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容:
1、工人撤场费,包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法:工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。
2、施工现场的周转材料转移费,包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法:工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。
3、施工机械转移费,包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法:停工时在场机械数量*(单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费)。
第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法:直接费*本地区现场经费费率
第三、预期利润。
因为工程停工撤场,施工单位在本工程将无法实现预期利润,施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额:施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额,具体数额可同业主协商,协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。
工程停工后,根据业主要求,若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是施工中最常遇到的情况。
此时,施工单位将在施工现场停工待命。就此,施工单位有权向业主提出以下索赔:
第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行,所以,施工工人不能离开现场。此时,将造**员的大量窝工。
费用计算如下:离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。
第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的,停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大,一定要详细计算。为计算清楚,可列表计算。
所以我们也都知道,如果发生在我们的身上,我们是可以得到一定的费用的,当然具体情况要看情况而定。如果您情况比较复杂,本网站也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。