因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

建筑工程合同的违约责任及索赔方式

一、工期拖延的违约责任

根据建筑工程合同法规定，当发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料时，属于工期拖延的违约行为。承包人在这种情况下有权要求顺延工程日期，并要求赔偿停工、窝工等损失。

二、承包人的索赔情况

根据实践经验，以下情况属于因发包人原因导致工期拖延的，承包人可以提出索赔要求：

1. 发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2. 发包人拖延提供施工条件，如场地、图纸等。
3. 发包人逾期提供甲供材料。
4. 发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工。

需要注意的是，对于前三项情况，承包人必须证明无法施工，造成停工才能要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则，承包人可能要承担相应的违约责任。针对具体情况，建议咨询建筑工程律师或委托律师介入处理。

三、索赔要求的前提

在提出索赔要求时，承包人必须提供充分的证据证明所遭受的损失。如果没有足够的证据，即使通过法院起诉，法院也可能判决发包人不赔偿或赔偿较少。因此，建议双方在无法协商赔偿事宜时，通过法律途径追偿时，先收集好充分的证据资料。