公司单方可以解除终止工程合同吗

法律咨询：公司单方可以解除终止工程合同吗?

律师解答：具体情况也要看当时签的(施工)合同。

根据施工合同的约定，工程合同要求乙方配备相关技术人员、设备等，如果乙方未能满足甲方在合同签订时的要求，甲方有权解除合同，此举并不构成违约行为。

如果乙方已经完成工程，甲方可以结账，但必须确保工程质量合格，同时可能会扣除质保金等，待验收或质保期过后再支付。

关于补偿，乙方因为临建设施、人员、设备等进场需要产生的费用，应按照完成工程量占总工程量的比例进行相应补偿。

至于工期，合同中有明确要求。如果乙方的问题导致工期延期，乙方应承担相应的赔偿责任。而如果是甲方的问题导致工期延期，乙方有权要求相应的补偿。

相关法律知识：

第十六章建设工程合同

第二百六十九条建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。

第二百七十一条建设工程的招标投标活动应按照相关法律的规定进行公开、公平、公正。

第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以与勘察人、设计人、施工人分别订立勘察、设计、施工承包合同。但发包人不得将本应由一个承包人完成的建设工程分包给多个承包人。

总承包人或勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三方完成。第三方完成的工作成果与总承包人或勘察、设计、施工承包人对发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三方，或将其承包的全部建设工程分包给第三方。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位再次分包其承包的工程。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

第二百七十三条国家重大建设工程合同应按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

第二百七十四条勘察、设计合同的内容应包括提交基础资料和文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第二百七十五条施工合同的内容应包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

第二百七十六条建设工程实行监理时，发包人应与监理人订立书面委托监理合同。发包人与监理人的权利、义务和法律责任应根据本法委托合同和其他相关法律、行政法规的规定进行。

第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，有权随时对作业进度和质量进行检查。

第二百七十八条在隐蔽工程施工之前，承包人应通知发包人进行检查。如果发包人未及时进行检查，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应根据施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应按约定支付价款并接收该建设工程。建设工程经验收合格后方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

第二百八十条如果勘察、设计的质量不符合要求，或者未按期限提交勘察、设计文件导致工期延误，给发包人造成损失的，勘察人、设计人应继续完善勘察、设计，并减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。

第二百八十一条如果建设工程质量不符合约定，原因是施工人造成的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理、返工或改建。修理、返工或改建后导致逾期交付的，施工人应承担违约责任。

第二百八十二条如果因承包人的原因，建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应承担损害赔偿责任。

第二百八十三条如果发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

第二百八十四条如果因发包人的原因，工程中途停建或缓建，发包人应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十五条如果因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按期限提供必需的勘察、设计工作条件导致勘察、设计返工、停工或修改设计，发包人应根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增加支付费用。

第二百八十六条如果发包人未按约定支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除非该工程的性质不宜折价或拍卖，否则承包人可以与发包人协商将该工程折价，也可以依法申请人民法院拍卖该工程。折价或拍卖的价款应优先用于偿还建设工程的价款。

第二百八十七条本章未规定的事项，适用承揽合同的相关规定。