工程延期补充协议书范本是怎样的
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同法律知识

工程延期补充协议书范本是怎样的

点击数:20 更新时间:2024-12-11

 
31667
工程延期不管是什么原因,都应该写进合同中,以便之后可以方便的进行分析整理,工程延期的话,应该要进行通知和补充的,那么补充协议书是如何的。手心律师网小编通过你的问题带来了“工程延期补充协议书范本是怎样的”的内容,希望对你有帮助。

工程延期补充协议

甲方:

乙方:

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:

1、服务时间调整

双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。

2、协议内容冲突

本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

4、争议解决

因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方:

乙方:

日期:

造成工期延误的原因

以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

4、设计变更和工程量增加的。

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6、发生不可抗力。

7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

建筑工程发包和承包的法律义务

根据第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。

发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

建筑工程的招标投标

根据第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。

建筑工程的招标投标,本法没有规定的,适用有关招标投标法律的规定。

禁止贿赂和不正当手段

根据第十七条发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。

承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。

建筑工程造价约定

根据第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。

延伸阅读
  1. 补充协议书范本怎么写
  2. 房屋租赁补充协议范本及相关法律解析
  3. 培训学校入股合作协议书范本
  4. 离婚协议补充协议范本
  5. 个人卖房协议书范本注意事项是什么

建筑工程施工热门知识

  1. 工期延长申请报告
  2. 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题
  3. 法律咨询:建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更原因
  4. 建设工程质量保证金返还时间的约定
  5. 屋面防水工程的类型
  6. 监理合同管理的方法
  7. 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本