工程勘察设计合同中发包人的违约责任包括了哪些
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程发包和承包法律知识

工程勘察设计合同中发包人的违约责任包括了哪些

点击数:23 更新时间:2024-10-17

 
31324
由于工程转包中同时存在发包人与转包人之间签订的建设工程合同和转包人与转承包人之间签订的工程转包合同,因此,工程款的支付也同时存在发包人向承包人结算工程款和转包人向转承包人结算工程款的两种情形。

建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任

发包人延误支付

根据建设工程勘察设计合同,发包人有义务按照合同约定的金额和时间向设计人支付设计费。如果发包人延误支付,每逾期支付1天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金,并且设计人提交设计文件的时间顺延。如果逾期超过30天,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

审批工作的延误

如果发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,都将视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应按合同规定结清全部设计费。

因发包人原因要求解除合同

根据合同履行期间,如果发包人要求终止或解除合同,具体处理方式如下:

  1. 如果设计人未开始设计工作,不退还发包人已付的定金;
  2. 如果设计人已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。当实际工作量不足一半时,支付该阶段设计费的一半;超过一半时,支付该阶段设计费的全部。

相关法律知识

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

根据《中华人民共和国建筑法》的规定:

第三十一条规定,实行监理的建筑工程需要由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位进行监理。建设单位与委托的工程监理单位之间应当签订书面委托监理合同。

第三十二条规定,建筑工程监理应当根据法律、行政法规、技术标准、设计文件和建筑工程承包合同的要求,代表建设单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面进行监督。

如果工程监理人员认为工程施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定,有权要求建筑施工企业进行改正。

如果工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求,应当向建设单位报告并要求设计单位进行改正。

第三十三条规定,在进行建筑工程监理之前,建设单位应当书面通知被监理的建筑施工企业,告知委托的工程监理单位、监理的内容和监理权限。

第三十四条规定,工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务,并根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务。

延伸阅读
  1. 证据一:承包方的企业法人营业执照
  2. 私自转租的合同无效吗?
  3. 准确选择被告
  4. 招标代理合同
  5. 建设工程承包合同审查注意事项

建筑工程承包热门知识

  1. 发包方与承包方建设工程合同
  2. 建设工程质量保证金返还时间的约定
  3. 建设工程质量保证金的返还条件
  4. 个人承包合同与劳动合同的相似之处
  5. 建设工程合同解除的法律后果
  6. 建筑施工纠纷上诉状范本
  7. 法律咨询:建设工程监理主要内容有哪些?
建筑工程承包知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本