点击数:6 更新时间:2023-08-18
如果跟老板协商没有办法拿到工资,到最后就只能走法律程序处理,那么拖欠农民工工资起诉状怎么写?接下来将由手心律师网小编为您介绍关于拖欠农民工工资起诉状怎么写其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。
一、拖欠农民工工资起诉状怎么写
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑、
流动资金:169、 5万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。
帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。
承包方式是“议标形式,也工包材料”。
承包额为495125、 74元。
开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。
合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。
在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059、73元。
甲方虽然承担了25611、43元的误工费,但尚有57979、 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。
教学楼工程于______年______月______日完工。
三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。
甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793、06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。
经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。
但价值174551、 87元的工租款至今不与乙方结算。
因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。
开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。
后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。
”《民法典》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793、08元;
(二) 结算零建工程款:174551、 87元减去甲方垫付的材料款66913、30元,应付给乙方工程款10768、57元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595、 88;______年______月至______月设备闲置费57979、 30元
以上三项合计,共242006、83元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
以上便是手心律师网小编为您带来关于拖欠农民工工资起诉状怎么写的相关知识,农民工工资被拖欠,但是不知道怎么写起诉状,可以向法院说明,申请法律援助,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询手心律师网的律师。
引用法条
[1]《中华人民共和国民法典》 [2]《中华人民共和国民法典》第三十九条