施工工期拖延怎么计算赔偿
点击数：18 更新时间：2022-02-24
如果施工工期的延误是由发包单位造成的，根据实际造成的损失进行赔偿。这包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定：
第八百零三条：如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条：如果因发包人的原因导致工程中途停建、缓建，发包人应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
承包方应按照合同规定的时间如期完成工程并交付。如果工程逾期交付是由承包方的原因造成的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及赔偿给发包方造成的损失等。
建设工程承包人在合同履行过程中应承担以下责任：
承包人应按照合同约定的日期准时进入施工现场并按期开工。这是确保按时竣工的第一步。承包人在进入施工现场之前应完成开工前的所有前期工作，包括施工方案的制定、原材料和设备的采购、管理和使用、场地的平整以及施工所需的水、电和道路的畅通等。
在不妨碍承包人正常作业的情况下，发包人有权随时对作业进度和质量进行检查。
如果由于施工人的原因导致建设工程质量不符合约定的要求，发包人有权要求施工人在合理期限内进行无偿修理、返工或改建。如果修理、返工或改建导致工程逾期交付，施工人应承担违约责任。如果由于承包人的原因导致建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害，承包人应承担损害赔偿责任。
如果发包人经检验验收后未按期付款，承包人可以催告。经过催告后，如果发包人仍不付款，承包人可以诉请人民法院解决。对于可以折价或拍卖的工程，承包人要确保自身利益不受损失。