承包人施工赔偿的索赔范围
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程安全 > 建筑施工安全管理法律知识

承包人施工赔偿的索赔范围

点击数:23 更新时间:2024-03-20

 
339122

承包人可以索赔的施工赔偿

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条,如果发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,承包人有权顺延工程日期,并可以请求赔偿停工、窝工等损失。

发包人未按约定提供施工场地、施工条件

根据法律规定,如果发包人未按约定提供施工场地和施工条件,导致承包人遭受损失,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括延期工期所带来的额外费用和损失。

工程设计变更导致工期延长

如果发包人在工程进行过程中对设计进行变更,导致工期延长,承包人可以要求发包人赔偿因此而产生的损失。这包括额外的人力、材料和设备成本,以及工期延长所带来的经济损失。

发包人未按约定供应材料、设备

如果发包人未按照约定供应材料和设备,导致承包人无法按时进行施工,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括因此而产生的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

发包人工作失误造成的损失

如果发包人的工作失误导致承包人遭受损失,承包人有权要求发包人进行赔偿。这包括因此而产生的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

法律依据

根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条,如果因发包人的原因致使工程中途停建、缓建,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

根据《中华人民共和国民法典》第八百零五条,如果因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

延伸阅读
  1. 建设工程承包合同审查注意事项
  2. 违法分包人的责任
  3. 建房过程中的三方当事人地位与法律知识缺乏
  4. 建设工程施工劳务分包的主体包括哪些
  5. 建设工程施工合同

建筑工程安全热门知识

  1. 建设工程合同纠纷管辖问题
  2. 工矿商贸企业生产安全事故
  3. 最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见
  4. 第一章:总则
  5. 山西煤矿瓦斯爆炸15人遇难,安全生产责任的含义
  6. 施工现场组织管理
  7. 建设单位与承包单位施工现场安全生产管理协议
建筑工程安全知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 北京市装饰装修工程施工合同
  2. 室内装饰装修工程施工合同范本
  3. 大堂精装修工程施工合同范本
  4. 工程合同范本