工程延期证明怎么写
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工竣工验收法律知识

工程延期证明怎么写

点击数:43 更新时间:2023-09-18

 
32300
一般在建设工程施工前,发包方需要与施工方约定工期,如果有延期的,需要取得发包方同意,并且需要出具工程延期证明,并且需要签字盖章。那么,工程延期证明怎么写呢?今天,手心律师网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

工程延期的审批程序和原则

1. 工程延期与工程延误的区别

工程延期是指承包单位有权要求延长工期,并可以向业主提出赔偿费用的要求以弥补额外损失的情况。而工程延误则是由承包单位承担损失,并可能受到业主的误期违约罚款。

2. 工程延期的申报与审批

(1) 申报工程延期的条件:

A、监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加;

B、合同涉及的任何可能导致工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的离检查及不利的外界条件等;

C、异常恶劣的气候条件;

D、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

E、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2) 工程延期的审批程序:

A、工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知);

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据);

C、监理工程师收到报告后应及时进行调查核实,准确确定工程延期时间;

D、若延期事件持续,承包单位在合同规定的有效期内无法提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告;

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定,但临时决定的延期时间不宜过长,一般不超过最终批准的延期时间;

F、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告;

G、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定所需的延期时间;

H、对于复杂的延期事件,可以先作出临时延期决定,然后再作出最终决定;

I、在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,监理工程师应与业主和承包单位进行协商。

3. 工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循以下原则:

(1) 工程延期必须符合合同条件,这是监理工程师审批工程延期的根本原则,即导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外;

(2) 只有当延长的时间超过相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路会随着工程进展和情况变化而转移,监理工程师应以承包单位提交并经审核后的施工进度计划为依据来决定是否批准工程延期;

(3) 承包单位应对延期事件的各类细节进行详细记录,并及时向监理工程师提交详细报告;

(4) 监理工程师应对施工现场进行详细考察和分析,并做好记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

延伸阅读
  1. 承包人的义务
  2. 准确选择被告
  3. 工程承包的方式不合法应该如何处理?通过法律途径解决
  4. 建筑工程的总包与分包形式
  5. 劳务分包资质标准

建筑工程施工热门知识

  1. 施工许可证的定义和作用
  2. 工期延长申请报告
  3. 开标会议程序
  4. 建设工程质量保证金返还时间的约定
  5. 监理合同管理的方法
  6. 工程合同转让经纪纠纷的处理方法
  7. 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 北京市装饰装修工程施工合同
  2. 室内装饰装修工程施工合同范本
  3. 分项工程施工合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本