因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程纠纷 > 工程承包纠纷法律知识

因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗

点击数:11 更新时间:2020-05-25

 
32539
在古代有“朝令夕改”的政策,而在建筑工程中此类情况也时常发生,发包人要求工程变更的原因非常多,或是因为发包人改变建筑图纸,或许发包人勘察不足、提供资料错误等等,当出现这种情况的时候,很多承包人不知道该怎么办,因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?手心律师网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

在承包人进行建筑工程施工的过程中,发包人都是可以根据实际情况进行工程变更的,但工程变更,既可能导致工程费用增加,也可能给承包人造成实际损失,发包人应当按照实际情况增付相应的费用,赔偿相应的损失。

1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。

(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。

(3)发包人修改设计。

2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

延伸阅读
  1. 法律咨询:无论是非专业分包还是专业分包均需要发包人同意吗
  2. 工程竣工结算如何进行编审
  3. 工程竣工结算的编审程序
  4. 法律咨询:哪些情形下发包人可以解除建设工程施工合同
  5. 建筑工程包死价,在发生工程变更事宜时能否要求赔偿

建筑工程纠纷热门知识

  1. 注册工程师证件的有效期限
  2. 建筑工程款的诉讼时效
  3. 建设工程合同中的不对等问题及其影响
  4. 建筑工程施工中工人受伤的赔偿责任
  5. 建设工程承包人的责任
  6. 工程审计的定义和目的
  7. 建设工程挂靠施工的法律责任
建筑工程纠纷知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 建筑工程施工合同范本
  2. 建筑工程施工合同/示范文本/协议/合同书(范本)
  3. 建筑工程合同/协议书范本
  4. 建筑工程承包合同范本