应该如何理解竣工日期
点击数：21 更新时间：2024-01-26
工程施工工在我国是非常多的，而进行工程施工的时候，需要签订建设合同，建设合同应该载明工程质量要求、工程竣工日期、工程款支付时间等的内容，那么应该如何理解竣工日期?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。
理解竣工日期的含义
在工期和开工日期问题上，人们对于理解较为容易，但对于竣工日期的理解却存在争议。竣工日期与工期是否违约、支付工程款的起算时间以及工程款计息时间密切相关，因此具有重要意义。
竣工日期的定义
竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。根据我国建设工程施工合同(示范文本)的规定，竣工日期的确定如下：
- 工程经竣工验收合格的，竣工日期为竣工验收合格之日。
- 承包人已经提交竣工验收报告，但发包人拖延验收的，竣工日期为承包人提交验收报告之日。
- 建设工程未经竣工验收，但发包人擅自使用的，竣工日期为转移占有建设工程之日。
法律依据
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条的规定：
- 建设工程经竣工验收合格的，竣工日期为竣工验收合格之日。
- 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期为承包人提交验收报告之日。
- 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，竣工日期为转移占有建设工程之日。
