发包方（以下简称甲方）：

住址：

承包方（以下简称乙方）：

住址：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定，发包人有义务办理法律规定的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。同时，发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。如果发包人未能及时办理上述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

工程发包协议

经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

1、工程名称：

2、工程期限：

3、质量标准：

4、工程单价：

5、结算方式：

6、质量责任：

风险提示：工程质量未符合标准的归责 如果工程质量未达到合同约定标准是由于发包人的原因，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。如果工程质量未达到合同约定标准是由于承包人的原因，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。（2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

7、工期责任：

风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以参照相关规定具体情况进行确定。如果工程经竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；如果因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；如果工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有工程之日为实际竣工日期。（1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。（2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

8、安全责任：

1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。2、乙方负责本职工的安全教育工作。

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方应考虑可能产生的违反合同行为，并在合同中规定相应的惩罚办法。通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务。一旦发生违约情况，可依据合同约定进行处理。

9、违约责任：

甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

10、争议解决

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商。协商不成时，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

11、本协议的最终解释权归甲方所有

12、附则

（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

13、本协议未尽事宜，双方协商解决

甲方：

代表人：联系电话：签约地点：_______年____月____日

乙方：

联系电话：签约地点：_______年____月____日