如何向承包工程甲方索赔由于工期延迟所造成的损失
手心律师网首页 > 法律知识 > 征地拆迁 > 土地流转 > 流转其它知识法律知识

如何向承包工程甲方索赔由于工期延迟所造成的损失

点击数:96 更新时间:2024-05-12

 
345030

承包工程甲方原因延迟工期的索赔方式

一、根据合同约定进行索赔

根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条,如果甲方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,导致工程延期,乙方可以要求甲方赔偿实际造成的损失。如果合同未约定索赔方式,乙方可以按照实际损失进行赔偿。如果甲方不愿意赔偿,乙方可以选择向法院提起诉讼。

二、工期顺延的认定原则

在建筑工程施工过程中,如果发包人出现以下行为导致工程停工,发包人应承担相应的停工损失:(一)未能按专用条款约定提供图纸和开工条件;(二)未能按约定日期支付工程预付款和进度款,导致施工无法正常进行;(三)工程师未能按合同约定提供指令和批准等,导致施工无法正常进行;(四)设计变更和工程量增加;(五)非承包人原因导致停水、停电、停气累计超过8小时;(六)不可抗力;(七)其他在专用条款中约定或工程师同意的工期顺延情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工时,承包人除了可以要求赔偿外,还可以要求工期顺延,以避免超期施工。

三、承包人应采取的措施

(一)如果合同明确约定顺延工期需要发包人签证确认,承包人应及时通知发包人并要求签字确认;(二)如果承包人未能取得工期顺延的签证确认,应提供证据证明在合同约定的办理期限内向发包人提出工期顺延要求,如有函件证明要求确认工期顺延的;(三)如果发包人的行为严重影响施工进度,承包人可以主张顺延相应工期。总结:根据合同约定,建设工程因甲方原因导致工程延期的,乙方可以要求甲方赔偿。如果合同未约定索赔方式,可以按照实际损失进行赔偿。如果甲方不愿意赔偿,乙方可以选择向法院提起诉讼。承包人在工期延期时应采取相应措施,并提供必要的证据来支持工期顺延的主张。以上是关于承包工程甲方原因延迟工期索赔的相关内容。
延伸阅读
  1. 民法典的合理使用期限内质量保证责任有哪些规定
  2. 发包人的权利
  3. 合同终止及索赔方式
  4. 对于无效的建设工程施工合同如何处理
  5. 房屋未经竣工验收或验收不合格擅自使用的应受怎样的处罚

土地流转热门知识

  1. 卖房子是否需要支付土地出让金
  2. 承包方委托中介流转承包土地的法律规定
  3. 土地承包的经营权转包合同必备内容
  4. 集体土地使用权流转的两个层面
  5. 土地流转解读:法律专业术语改写
  6. 我国国有土地使用权出让的方式及土地出让金收取标准
  7. 土地承包经营权的继承问题
土地流转知识导航

征地拆迁解决方案

  1. 宅基地可以继承吗
  2. 房屋抵押后,土地随房屋一起抵押
  3. 拆迁过程中致伤亡处理指南
  4. 房屋拆迁补偿方式
  5. 房屋承租人能否获得补偿安置
  6. 土地承包期的最长年限
  7. 房屋拆迁补偿标准

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本