工程延期补充协议范本是什么样的
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工合同法律知识

工程延期补充协议范本是什么样的

点击数:22 更新时间:2020-05-25

 
31676
随着生活水平的提高,我们的社会在进步的,首当其冲的就是我们的建筑行业,这就会涉及一些有关工程的一些文件的签订。双方当然在方签署工程承包合同时会对工期做出一定的约定,如果有时因为设计图纸变更、停电停水等因素会造成工程工期延误。如果经工程师确定可以顺延,双方会订立一份工程延期补充协议,对工期延误做出说明。那么工程延期补充协议范本是什么样的?下面我们一起跟随手心律师网的小编具体了解下。

工程延期补充协议

甲方:

乙方:

甲乙双方于年月日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方:

乙方:

日期:

造成工期延误的原因有哪些

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

4、设计变更和工程量增加的。

5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6、发生不可抗力。

7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

发生工期延误如何处理

当发生工期可以顺延的情况时,应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。

当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。

延伸阅读
  1. 借款合同变更协议范本是怎样的
  2. 购房合同补充协议范本
  3. 工程延期补充协议范本
  4. 房屋续租补充协议范本撰写指引
  5. 房屋租赁补充协议范本及相关法律解析

建筑工程施工热门知识

  1. 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题
  2. 开标会议程序
  3. 法律咨询:建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更原因
  4. 建设工程质量保证金返还时间的约定
  5. 屋面防水工程的类型
  6. 监理合同管理的方法
  7. 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 餐饮补充协议范本
  2. 餐饮销售合同/协议范本
  3. 餐饮店合作协议范本
  4. 增资补充协议范本