建设工程承包合同怎么写
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程承包 > 建筑工程承包合同法律知识

建设工程承包合同怎么写

点击数:20 更新时间:2020-05-25

 
31407
【建设工程承包合同】建设工程承包合同样本

发包方:_____(以下称甲方)

承包方:_____(以下称乙方)

甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

1.工程名称:______

2.工程地点:______

3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方

米。

4.承包内容:

5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

7.工程开工日期:____年__月__日

8.工程竣工日期:____年__月__日

9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为

依据。

10.甲方主要义务:

11.乙方主要义务

12.违约责任:

(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰

计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰

计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙

方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,

属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费

修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承

包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件:共___份

14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收

和款项结清时为止。但保修一条除外。

15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7

份,由发包方送建设银行一份。

发包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____

承包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____

签约日期:____年__月__日

延伸阅读
  1. 委托设计合同
  2. 变更施工许可证所需材料
  3. 买卖合同
  4. 法律咨询:建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更原因
  5. 建筑设计委托合同

建筑工程承包热门知识

  1. 违法分包人的责任
  2. 准确选择被告
  3. 建设工程留置权的适用条件
  4. 非法转包合同的效力问题
  5. 发包方与承包方建设工程合同
  6. 建设工程承包合同审查注意事项
  7. 证据一:承包方的企业法人营业执照
建筑工程承包知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 房建工程施工专业分包合同范本
  2. 建设工程施工分包合同范本
  3. 自来水厂建设工程合同范本
  4. 建设工程施工合同/示范文本/协议书