如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日?
手心律师网首页 > 法律知识 > 工程建筑 > 建筑工程施工 > 工程施工管理法律知识

如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日?

点击数:33 更新时间:2024-08-29

 
31996

建设工程纠纷中的竣工日期争议

一、法院和仲裁机构如何确定建设工程实际竣工日期?

在建设工程纠纷案件中,确定建设工程的实际竣工日期是关键问题之一。根据最高人民法院相关司法解释的规定,竣工日期一般可以以下述方式确定:

  1. 如果建设工程经过竣工验收合格,那么竣工验收合格之日即为竣工日期。
  2. 如果承包人已经提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么承包人提交验收报告之日即为竣工日期。
  3. 如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么转移占有建设工程之日即为竣工日期。

二、法院和仲裁机构如何确定工程款利息的起算日?

在建设工程纠纷案件中,确定工程款利息的起算日是另一个重要问题。根据最高人民法院相关司法解释的规定,工程款利息的起算日一般可以以下述情况确定:

  1. 如果建设工程已经实际交付,那么交付之日即为工程款的应付款时间。
  2. 如果建设工程尚未交付,但已提交竣工结算文件,那么提交竣工结算文件之日即为工程款的应付款时间。
  3. 如果建设工程既未交付,也未结算,那么当事人起诉之日或申请仲裁之日即为工程款的应付款时间。

需要注意的是,如果当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定,应按照约定处理。如果没有约定,则应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

根据《中华人民共和国合同法》第六十一条的规定,当事人在合同中没有约定或约定不明确质量、价款或者报酬、履行地点等内容时,可以协议补充或按照合同有关条款或交易习惯确定。

延伸阅读
  1. 合作协议
  2. 合同违约责任的处理方法
  3. 建行信用卡逾期怎么协商只还本金
  4. 关于建设工程纠纷的相关规定
  5. 乡政府拖欠工程款的法律解决途径

建筑工程施工热门知识

  1. 个人与建筑工程公司签订的合同效力问题
  2. 开标会议程序
  3. 法律咨询:建设工程勘察设计合同委托任务范围内的设计变更原因
  4. 屋面防水工程的类型
  5. 监理合同管理的方法
  6. 建设工程质量保证金的返还条件
  7. 根据《建筑法》的规定,申请施工许可证需要满足以下条件:
建筑工程施工知识导航

热门解决方案

  1. 刑事诉讼辩护与代理须知
  2. 借款人无力偿还借款时的纠纷
  3. 民间借贷中的保证人
  4. 集体合同的效力
  5. 抚养子女和赡养老人所欠的债务,离婚时如何承担?
  6. 房屋相邻关系
  7. 借名买房纠纷

热门合同下载

  1. 建设工程设计与施工合同范本
  2. 建筑工程分包合同范本
  3. 工程分包合同范本
  4. 钢结构产品加工承揽合同范本