关于贵公司拖欠工程款的催告函
点击数：0 更新时间：2025-07-07
根据委托关系，XX律师事务所代表XX工程公司，就贵公司拖欠我委托人工程款一事，特向贵公司发函。
我委托人与贵公司于X年X月X日签订了《XX工程施工合同》，约定贵公司负责采购工程所需石料，我委托人提供机器设备，并负责石料的抛载等工作。
自X年X月X日起，我委托人组织了5台XX型号的机器设备进行施工，完成了大部分工程，但贵公司未支付任何工程款。
期间，由于贵公司石料供应中断，导致两次停工，分别为：（第一次停工期间）和（第二次停工期间）。这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务，机器设备停运，给我委托人造成50万元滞期窝工损失。
贵公司在对我委托人的索赔款函中承认以上事实，但迟迟未履行赔偿义务，拖欠我委托人上述工程款。
根据《XX工程施工合同》及我国《合同法》相关规定，贵公司作为合同甲方，有保证石料供应的义务。贵公司中断、停止石料供应的行为构成严重违约，直接导致我委托人机器设备停运，造成巨大经济损失。
根据《合同法》第一百零七条和第一百二十条的规定，当事人一方不履行合同义务或履行不符合约定，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。贵公司应当全额赔偿我委托人的工程款及迟延履行的赔偿义务，包括相应利息损失（按银行同期贷款利率计算，自X年X月X日起至实际履行之日）。
本所律师在此催告贵公司，在接到本函后7日内立即与我委托人联系，并履行以下义务：
1. 支付我委托人工程款50万元及相应利息损失。
2. 如贵公司未履行上述义务，我委托人将依法向法院提起诉讼，维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。
此致
XX律师事务所
X年X月X日