工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写
点击数：35 更新时间：2024-08-29
工期顺延是指在施工过程中，由于某些原因导致工程无法按照原定计划完成，需要延长工期的情况。以下是常见的工期顺延情形：
在施工过程中，发包人可能会要求承包人增加工程量，这必然导致工期的增加。
如果在施工过程中，发包人变更设计，导致承包人无法继续施工，那么这段时间应当从工期中扣除，即工期顺延。
如果发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工，那么从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。另外，如果发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工，那么停工期间应当从工期中扣除。
以下是一些可能导致停工的原因：
一般来说，发包人在施工合同中约定按工程进度支付工程款。如果发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。
在实践中，发包人可能会将部分工程直接分包给他人施工，或者要求承包人分包给指定的单位施工。然而，在施工过程中，由于承包人与分包人之间施工衔接不当，可能导致工期延误。在这种情况下，发包人应当承担相应的工期延误责任。
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条规定，如果在建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之，如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应当顺延，承包人逾期竣工的，应当承担相应的违约责任。
如果在施工过程中发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误，承包人有权主张工期顺延。例如地震、暴雨等情况下无法施工，工期应当顺延。
尊敬的XXX单位公司：
非常感谢贵公司对我公司的信任和支持，我公司承建了贵公司的“通讯枢纽大楼外装饰工程”。
为了保证该工程的优质高效完成，我公司于2013年12月26日按照合同条款正式开工。
然而，自我公司项目部进驻贵工地后，遇到了以下问题，严重影响了该工程的正常施工和进度计划：
自2013年下旬以来，土建单位劳动力的缺乏导致外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工。这使得我们的施工队无法开展工作，无法按原定施工方案进行有效施工，增加了工程管理难度，并造成了窝工、返工等损失。到目前为止，土建工序仍未能满足我们的施工条件。
自2014年1月以来，频繁发生停电现象。具体情况如下：
2014年元月5日全天停电，2014年元月7日全天停电，2014年元月8日上午停电，2014年元月12日全天停电，2014年元月13日上午停电，其余时间也有零星停电。而这些停电时间恰好是我们进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期。这使得我们无法按计划进行施工安排，打乱了施工进度计划，造成了相当大的人力和物力损失。
由于该工程施工图相当粗糙，基本无法按图施工。在施工过程中，我们必须经常与贵公司工程代表、监理商榷施工方案，这也使得我们无法正常安排施工。
鉴于以上情况，我们本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念，多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工，并采取了相应的成品保护措施。但这也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也为了工程质量和安全的考虑，我公司特向贵公司申请将该工程的工期延长30天，将竣工时间顺延至2014年5月5日。请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
施工单位：
XXXX年XX月XX日