委托施工合同

一、委托方

甲方：

联系方式：

地址：

二、受托方

乙方：

联系方式：

地址：

风险提示

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经友好协商达成以下协议：

在委托合同中，应准确、详细约定委托事务的基本信息，尤其是委托事务的具体要求，以确保受托人能够很好地完成委托事务。同时，受托人必须在委托人授权范围内进行活动，如超越权限给委托人造成损失，应当赔偿损失或减少相应报酬。

三、委托施工内容

________________________________________。

四、工程地点

_____________________________________________。

五、承包方式

甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。

六、工期要求

现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗力因素，工期顺延。

七、付款方式

工程竣工验收合格后一次性付清。

八、质量标准

工程施工合格。

风险提示

合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项。如在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决。

九、甲乙双方权利和义务

1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，乙方必须及时整改发现的问题。

3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。

5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

十一、其他

本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：

签订日期：______年______月______日

签约地点：

乙方（签章）：

签订日期：______年______月______日

签约地点：