违约金合同范本
手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 房屋土地合同纠纷法律知识

违约金合同范本

点击数:5 更新时间:2025-05-15

 
406252
我们在签订合同的时候,一般都会约定合同的违约金,合同的违约金也是有一个规定的,没有办法过多,那么关于违约金的合同是如何书写的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,手心律师网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。

甲方(出卖人):****有限公司

乙方(买受人):****小区 单元 房业主

鉴于:

1、XX年 月 日,甲、乙双方共同签订了《xx市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。

2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。

5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。

6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《xx市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。

甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行:

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于XX年 月 日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。

延伸阅读
  1. 上海房屋租赁合同范本
  2. 土地入股分红协议书范本
  3. 简单租房合同范本怎么写
  4. 违约赔偿协议书范本是什么?
  5. 最高额抵押反担保合同范本

合同纠纷热门知识

  1. 销售合同
  2. 身份信息被盗用的法律处理方式
  3. 委托加工生产合同
  4. 原告与被告郝XX、陈X借款合同纠纷一案的审理程序
  5. 委托方(甲方):
  6. 委托合同
  7. 民法典签订代理合同签订流程包括哪些环节
合同纠纷知识导航

合同纠纷解决方案

  1. 如何签订委托合同
  2. 乘人之危的合同效力待定
  3. 重大误解的合同可撤销可变更
  4. 一方迟延履行,另一方享有合同解除权
  5. 情势变更对合同的影响
  6. 合同预期违约的解除权
  7. 如何订立合同

热门合同下载

  1. 暑期辅导班租房合同范本
  2. 道路施工合同范本
  3. 上海市买卖合同范本
  4. 房屋买卖合同范本