房屋租赁合同违约金协议内容是什么?
手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 房屋土地合同纠纷法律知识

房屋租赁合同违约金协议内容是什么?

点击数:20 更新时间:2023-08-01

 
262696
导读:房屋租赁合同违约金协议内容有:违约责任的认定、违约金标准、支付方式、支付金额等,具体情况下可以根据房屋租赁合同违约的有关后果和实际事实来进行合法的认定,避免法律适用错误的情况。

房屋租赁合同违约金协议

甲方(出卖人):****公司

乙方(买受人):****房业主

鉴于:

1. 根据合同约定,甲方应在xx年10月31日前向乙方交付商品房。

2. 松华园小区住宅楼工程存在延期竣工的情况,导致甲方未能按合同约定期限交付商品房。

3. 乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自xx年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。

4. 乙方已于xx年5月30日办理入住手续,接收了商品房。

甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行:

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元,于xx年 月 日前以现金方式一次付清。

乙方收到甲方支付的违约金后,甲方应给乙方开具收据。

乙方收到甲方支付的违约金后,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________ 乙方:________

________ 年________ 月________ 日

延伸阅读
  1. 租房没到期不想租了能退钱吗
  2. 租房期间房东卖房是否构成违约行为
  3. 租房交了钱后来不想租了可以退钱吗
  4. 上海房屋租赁合同范本
  5. 房屋租赁合同约定违约金数额规定是什么

合同纠纷热门知识

  1. 导游收取小费的合法性问题
  2. 仓储合同的定义
  3. 仓储合同的主要条款
  4. 身份信息被盗用的法律处理方式
  5. 原告与被告郝XX、陈X借款合同纠纷一案的审理程序
  6. 委托方(甲方):
  7. 民法典签订代理合同签订流程包括哪些环节
合同纠纷知识导航

合同纠纷解决方案

  1. 如何签订委托合同
  2. 乘人之危的合同效力待定
  3. 重大误解的合同可撤销可变更
  4. 一方迟延履行,另一方享有合同解除权
  5. 情势变更对合同的影响
  6. 合同预期违约的解除权
  7. 如何订立合同

热门合同下载

  1. 耗材采购合同范本
  2. 合作协议书
  3. 转让上海公司股权范本
  4. 家庭暴力离婚协议书范本