工程施工合同
手心律师网首页 > 法律知识 > 合同法 > 合同纠纷 > 建设工程合同纠纷法律知识

工程施工合同

点击数:6 更新时间:2025-03-04

 
371724

一、工程项目和承包范围

1、工程名称: [工程名称]

2、工程地址: [工程地址]

3、承包范围:本合同包括所有的道路工程施工,包括设计变更和甲方要求增加的工作内容。

二、承包方式

1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。

2、包所需的工具、机械、材料(不包括混凝土输送设备)。

3、签订本合同前,乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解,熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置。

4、甲方需乙方完成合同外内容时,必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工。

5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围,乙方必须无条件服从项目部分配。

6、结算说明:乙方必须按照甲方要求编制有详细计算过程的结算书。

7、任何合同外增加总价_____万元以上内容,需经公司总经理批复后甲方才承认。

三、工作内容

承包市政工程必须按甲方要求完成图纸包括的全部工作内容,才能按规定单价结算。

四、合同单价

1、DN150-250给排水管(自来水管),综合单价按______元/m计。

2、安装钢管预留管,综合单价按_____元/条。

3、水泥路面综合单价按______元/m2计。

4、HDPEDN300-600管双壁波纹管(1000米以上),综合单价按_____元/m计。

5、HDPEDN700-800管,综合单价按______元/m计。

6、砂井按统一综合单价按______元/座计。

五、结算方式

1、甲方根据乙方工作内容,结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸。

2、乙方进场后按每月进度及完成工程量支付。

3、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时,必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部。

4、因供料不及时造成的误工,甲方不支付任何补偿费用。

5、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整。

六、工程质量

1、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准及验收规范进行施工。

2、乙方所承担的分项工程应先进行自检,再由甲方施工人员检查后,申请总包质检人员检查合格后方可进行下一工序的施工。

3、若验收不合格,乙方应无条件返工以达到设计及规范要求。

4、对结构缺陷修补应及时按要求进行修复。

5、若乙方在工程质量上达不到要求,甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同。

6、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育。

七、工程工期

1、工程开工日期以甲方通知为准,乙方必须服从甲方的总体进度安排。

2、若乙方拖延工期,每拖延一天处以罚款。

3、若乙方劳动力无法满足项目要求,甲方有权另请施工队伍代工。

八、施工安全

1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定。

2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育。

3、对工地出现的违法行为,甲方将移交公安机关处理。

九、文明施工

1、做到工完场清料净。

2、对不按甲方要求施工,现场零乱,文明施工达不到标准的,甲方有权派人清理。

十、甲方权利与义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同。

2、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合。

3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标。

4、负责工程提供测量控制轴线及标高点、技术交底,组织图纸会审。

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

6、按时提供图纸及设计变更,及时交付应供材料、设备。

7、乙方工人进入施工现场时,甲方应对其进行教育工作,并进行监督、检查。

8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

9、提供乙方住宿,并在工人生活区设工人食堂。

10、甲方负责提供塔吊、施工电梯等大型机械设备。

11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

12、如因甲方或业主原因造成的停工的,甲方按每人每天20元标准进行补偿。

13、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围。

14、在施工过程中,除工程量变更外,乙方不得另外要求增加费。

15、乙方施工人员与甲方管理人员发生冲突的责任和后果

根据本合同,如果乙方施工人员与甲方管理人员发生冲突(打架、斗殴),且甲方不承担主要责任,乙方除了负责支付所有医药费用外,还需要单次支付______万元的违约金给甲方,并承担所有责任和后果。

十一、乙方的权利和义务

1、乙方有责任向甲方提供本合同劳务分包范围内的工程质量和工期。

2、乙方在施工过程中必须服从甲方、监理和业主代表的指示。

3、乙方现场代表为:____________电话。

4、乙方进场施工时,需要提交“建筑工人花名册”和进场人员的身份证明。

5、如果甲方为乙方提供统一的安全帽(黄色)和安全带,乙方需要佩戴并正确使用。

6、乙方人员进场前需要办理一份“委托书”并交给甲方存档。

7、如果乙方违约或中途退场,不论退场原因是什么,乙方需要承担相应的责任和后果。

十二、合同的有效期

本合同一式______份,甲方执___份,乙方执_____份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,直到完成约定的全部内容、结清工程价款并经过质保期满之日终止。

十三、解决合同纠纷的方式

如果在本合同履行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决。如果协商不成,可以采用以下第_____种方式解决:

1、向仲裁委员会提请仲裁。

2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、向工地所在地的人民法院提起诉讼。

甲方代表签字:

地址:

_____年____月____日

乙方代表签字:

地址:

_____年____月____日

延伸阅读
  1. 工程索赔处理的基本原则
  2. 合同违约责任的处理方法
  3. 案情
  4. 建设工程施工合同
  5. 委托合同

合同纠纷热门知识

  1. 导游收取小费的合法性问题
  2. 租房未到期违约金的计算方法
  3. 身份信息被盗用的法律处理方式
  4. 软件购买合同
  5. 委托加工生产合同
  6. 案件名称:尹进、沈阳市第四人民医院医疗服务合同纠纷案
  7. 委托方(甲方):
合同纠纷知识导航

合同纠纷解决方案

  1. 如何签订委托合同
  2. 乘人之危的合同效力待定
  3. 重大误解的合同可撤销可变更
  4. 一方迟延履行,另一方享有合同解除权
  5. 情势变更对合同的影响
  6. 合同预期违约的解除权
  7. 如何订立合同

热门合同下载

  1. 水利水电土建工程施工合同范本
  2. 水利水电工程施工合同范本
  3. 材料买卖合同范本
  4. 合伙承包工程协议范本